总承包单位对施工现场的安全生产负总责，与分包单位对伤亡人员承担连带赔偿责任，同时分别面临行政乃至刑事责任。根据《安全生产法》第一百零三条，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《建设工程安全生产管理条例》第二十四...

承包人应遵循“索赔时限”和“证据固定”两大原则。首先，合同通常约定了索赔程序，承包人必须在约定期限内（如28天内）向发包人或监理人发出书面索赔意向通知，说明索赔事件。随后在规定时间内提交详细的索赔报告及证据。若合同无约定，也应尽快书面提出。其次，关键是要固定证据，证明延误是由发包人原因造成，如：1. 设计变更指令；2. 未按时提供施工条件（场地、图纸、资金）的函件；3. 甲供材料设备延迟通知；4....

绝对禁止。根据《保障农民工工资支付条例》第二十六条，施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。该账户资金不得因支付本项目农民工工资以外的原因被查封、冻结或者划拨。挪用专用账户资金属于违法行为，人力资源社会保障行政部门可责令限期改正；逾期不改正的，责令项目停工，并处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，给予施工单位限制承接新工程、降低资质等级、吊...

可以主张，但需举证证明。工期是否合理需结合工程规模、技术复杂程度、现场条件等因素综合判断。如果约定的工期严重短于定额工期或行业惯例，可能构成显失公平。根据《民法典》第一百五十一条，一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。此外，因发包人变更设计、未及时提供施工条件等非承包人原因导致工期延误的，承包人有权依据《民法典...

原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招标投标的严肃性和公平性。但若中标合同无效、或工程范围等发生...

通常由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。地下文物或不可预见的障碍物属于发包人应提供的施工场地条件问题。同时，依据《文物保护法》相关规定，发现文物需保护现场并报告，由此导致的停工损失一般由建设单位（发包人）承担。合同范本（如GF-2017-0201）中也通常约定此类...

如果承包人能够证明设计变更系发包人要求或同意，且实际完成了新增工程，可以请求参照合同约定或签约时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款。依据《建设工程司法解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意收集发包人指令...

挂靠施工签订的合同依法无效。根据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的合同无效。法律责任：1. 对发包人，可参照无效合同处理，工程合格则支付折价补偿款。2. 挂靠人与被挂靠企业...

是的，联合体各方需对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体内部的责任划分依据联合体协议约定。当一方退出或破产时，另一方作为连带责任人，有义务继续履行合同，完成工程，否则需向发包人承担违约责任。履行完毕后，可依据联合体协议向退出的或破产的一方追偿其应承担的份额。因此，选择可靠的联合体伙伴、签订权责清晰...

原则上不予支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。该规定旨在防止发包人通过擅自使用来规避验收义务，并默认其认可了除主体结构外的工程质...

“黑白合同”指就同一建设工程订立的、内容实质性不一致的两份或多份合同。通常“白合同”（中标备案合同）用于备案，“黑合同”是实际履行的合同。根据《招标投标法》第四十六条及《建设工程施工合同纠纷司法解释（一）》第二条，认定规则如下：1.属于必须招标的项目，当事人另行订立背离中标合同实质性内容的协议，应以中标合同（白合同）作为结算依据。实质性内容主要指工程范围、工期、质量、价款等。2.非必须招标的项目，...

在一定条件下可以。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。适用该条款需满足：1. ...

挂靠人与被挂靠人（出借资质的单位）应对工程质量承担连带责任。根据《建筑法》第六十六条，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。同时，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第七条规定，缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑...

法院会根据承包人的请求，以实际损失为基础，兼顾合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素，根据公平原则和诚实信用原则予以酌减。依据《民法典》第五百八十五条，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条（精神仍可参照），当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法...

是的，总承包人应承担主体责任。EPC（设计-采购-施工）模式的核心是“单一责任主体”，总承包人对其承包工程的质量、安全、工期、造价等全面负责。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》相关规定，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责。分包单位对其分包工程的质量负责，但总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。因此，即使是设计分包单位的设计错误，发包人也有权直接要求总承包...

是的，仲裁条款或管辖条款具有独立性，通常继续有效。根据《民法典》第五百零七条及《仲裁法》第十九条，合同不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力。这被称为“争议解决条款独立性原则”。因此，即使施工合同整体无效，双方关于通过仲裁或诉讼解决纠纷、以及管辖法院的约定，只要其本身符合法律规定（如仲裁条款明确），就仍然对双方具有约束力，应作为确定纠纷解决方式的依据。

原则上由业主（发包人）承担。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及合同示范文本，发包人应提供真实、准确、齐全的现场条件和工程地质、水文地质、工程范围等基础资料。因发包人提供的基础资料错误导致承包人设计文件需要修改或造成费用增加、工期延误的，由发包人承担责任。承包人在接收资料时应进行复核，发现错误应及时通知发包人。合同中对业主提供资料的准确性和责任承担有更具体约定的，从其约定...

需视情况而定。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。如果发包人在发现质量问题后，已书面通知承包人在合理期限内进行维修，而承包人无正当理由拒绝或拖延履行保修义务，则发包人委托第三方进行必要维修所产生的合理费用，有权向承包人追偿。反之，如果发包人未履行通知义务而直接委托第三方，或维修范围、费用明显不合...

一般不能单纯因市场价格波动要求调整。固定单价合同的风险分配原则是，单价风险由承包人承担，工程量风险由发包人承担。材料价格波动属于正常的商业风险，通常被认为包含在承包人报价中。**例外情况**：1. **合同有约定**：如约定价格涨跌幅超过一定比例可调整。2. **构成情势变更**：价格暴涨属于订立合同时无法预见的、非商业风险的重大变化，继续履行对一方明显不公平（《民法典》第五百三十三条）。但司法实...

在一定条件下可以，即行使留置权或同时履行抗辩权。1. 留置权：《民法典》第八百零七条规定了建设工程价款优先受偿权，但未明确赋予承包人留置权。实践中，对于动产或可移动设备，承包人可能依据《民法典》关于留置权的一般规定行使权利。但对于不动产工程本身，直接“拒绝交付”可能涉及非法占有，风险较大。2. 同时履行抗辩权：更常被运用。若合同约定工程款付清与工程交付同时履行，或工程款支付是交付的前提条件，则发包...