根据《公司法》及相关司法解释，股东可采取以下救济措施：1. **行使异议股东回购请求权**：如果公司连续五年盈利且符合分配利润条件，但连续五年不向股东分配利润，对股东会关于不分配利润的决议投反对票的股东，可以请求公司按照合理价格收购其股权（《公司法》第七十四条）。这是最直接的救济。2. **提起股东会/董事会决议效力诉讼**：如果公司不分配利润的决议在程序或内容上违反法律、行政法规或公司章程，股东...

可以要求调整。固定总价合同并非绝对“一口价”，其价格固定范围是针对合同约定的施工图纸和条件。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的惯例，如果出现工程范围变更、设计变更、工程量清单漏项或工程量偏差超出合理范围等合同订立时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行对一方明显不公平的，受影响的一方可以请求重新协商或请求法院/仲裁机构变更或解除合同。具体依据可参考《建设工程工程...

根据《民法典》第八百零六条及建设工程司法解释一，合同解除后，已完工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。具体结算方式：1. 有约定从约定；2. 无约定或约定不明，可参照合同约定的计价方法和计价标准结算；3. 无法参照的，可参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。此外，因一方违约导致合同解除的，违约方应赔偿对方损失（如预期利润、撤场费用等）。承包人需妥善保护已...

影响重大。根据《安全生产许可证条例》和《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》：1. **在建工程**：安全生产许可证被暂扣期间，企业不得承揽新的工程项目。对已开工项目，必须立即停工整改，经复查合格后方可恢复施工。若被吊销，则所有在建项目必须停止施工。2. **投标资格**：安全生产许可证是建筑企业参与工程投标的必备法定条件之一。在暂扣或吊销期间，企业丧失投标资格，无法承揽任何新的工程。3. **法...

主要区别在于分包的内容和合法性。1. 劳务分包：根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，是指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的活动。其合法要件是仅分包劳务作业（如木工、砌筑、抹灰等），而不包括主要建筑材料、大型机械和技术管理。合法的劳务分包是法律允许的。2. 工程转包：指承包单位将其承包的全部建设工程转给他人或肢解后以分包名义转给他人。这是《建筑法...

如果合同中有明确约定，则可能视为认可。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此明确约定，则不能直接视为认可。因此，承包人在签订合同时应争取加入此类条款，并在提交结算文件时使用可证明送达...

关于工程款利息和利润的请求可能部分支持，但违约金条款原则上无效。1. **工程款利息**：合同无效，但工程款本金可参照合同折价补偿，相应的利息作为法定孳息或资金占用损失，法院可参照合同约定或同期同类贷款利率/贷款市场报价利率（LPR）支持。2. **利润**：合同无效，承包人请求支付合同约定的利润的，法院一般不予支持，因为利润是有效合同下的履行利益。但工程价款折价补偿可能已包含了部分成本利润。3....

对于异常恶劣气候条件导致的工期延误，处理原则通常是“工期可顺延，费用难索赔”。 1. **工期顺延**：根据《民法典》第八百零三条及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款的惯例，因不可抗力或异常恶劣的气候条件（如合同约定的特大暴雨、罕见台风、超历史记录的高温/严寒等）导致工期延误的，承包人有权要求顺延工期。承包人需在事件发生后**合同约定的时限内**（通常为28天）向发包人和监理提交书面工期顺延...

司法实践中对无效合同中“管理费”的处理存在不同观点，但主流倾向是不予支持或予以收缴。1. 不予支持：如果“管理费”是转包、违法分包或挂靠中，转包人、违法分包人或被挂靠人单纯因出借资质、转包而收取的费用，并未实际参与施工管理，则该费用请求通常不被支持。实际施工人已支付的，可能可以请求返还。2. 予以收缴：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，承包人因转包...

行政诉讼实行“被告对行政行为合法性负举证责任”的原则，但也有例外。根据《行政诉讼法》第三十四条和第三十七条：1. **被告的举证责任**：被告（行政机关）对作出的**行政行为合法性**负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。被告不提供或无正当理由逾期提供，视为没有相应证据，行政行为可能被认定为违法。2. **原告的举证责任**：原告在下列情况下承担举证责任：（一）证明起诉符...

行政拘留是公安机关对违反治安管理但尚未构成犯罪的行为人，依法在一定期限内剥夺其人身自由的一种行政处罚。其本质区别在于：1. **法律性质不同**：行政拘留是行政处罚，属于行政法范畴；刑事拘留是刑事强制措施，属于刑事诉讼法范畴，目的是保证侦查顺利进行。2. **法律依据不同**：前者依据《治安管理处罚法》；后者依据《刑事诉讼法》。3. **适用对象不同**：前者适用于违反治安管理的违法者；后者适用于...

可以要求赔偿。行政机关在执法过程中，因违法行为或合法行为造成公民、法人合法财物损坏的，国家应当承担赔偿责任。法律依据主要是《中华人民共和国国家赔偿法》。1. **因违法行为造成损害**：根据该法第四条，行政机关及其工作人员在行使行政职权时，违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施，或者违法征收、征用财产的，受害人有取得赔偿的权利。执法中不慎损坏财物，可能涉及违法使用武力或未尽合理注意义务。2....

“行政不作为”是指行政机关负有法定的、特定的作为义务，且在能够履行的条件下，无正当理由未在法定期限或合理期限内履行或未完全履行其职责的行为。例如，对符合条件的许可申请不予受理、不答复，对违法行为不查处，对举报投诉不处理等。认为行政机关不作为而提起行政诉讼（履职之诉）时，举证责任分配如下：1. **原告（申请人）的初步举证责任**：需要提供证据证明其向行政机关提出过申请或存在需要行政机关主动履职的法...

根据《中华人民共和国立法法》第九十九条、第一百零二条及《法规规章备案审查条例》的规定，公民、法人认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章同宪法或者法律相抵触的，可以向**全国人民代表大会常务委员会**书面提出进行审查的**建议**（针对法规），或向**国务院**书面提出审查的**建议**（针对规章）。具体而言：1. **针对地方性法规**：认为其与宪法、法律、行政法规相抵触，可向全国人大...

根据《民法典》第一千零八十四条及相关司法解释，子女抚养权的判决以“最有利于未成年子女”为原则。主要考虑因素包括：1. 父母的抚养能力和条件（经济状况、居住环境、健康状况）；2. 子女的年龄和意愿；3. 父母双方的品行；4. 子女以往的生活环境。特殊规定：对于不满两周岁的子女，原则上由母亲直接抚养，除非母亲有严重疾病、不尽抚养义务或有其他不适宜抚养的情形。对于已满八周岁的子女，应当尊重其真实意愿。法...

可以持生效的离婚协议向法院提起诉讼，要求对方履行支付义务。根据《民法典》第一千零八十五条，离婚后，子女由一方直接抚养的，另一方应当负担部分或者全部抚养费。协议离婚的，该协议对双方具有法律约束力。如果对方不履行，属于违约行为。实务操作步骤：1. 先与对方沟通协商；2. 协商不成，收集离婚协议、对方身份信息、抚养费支付记录（如有）等证据；3. 向被告住所地或合同履行地人民法院提起民事诉讼，诉请对方支付...

有效。《民法典》第一千零六十五条规定，男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。该约定对夫妻双方具有法律约束力。关于对外债务：如果夫妻一方对外所负债务，债权人知道该约定的，则以夫或妻一方的个人财产清偿。如果债权人不知道该约定，则该债务仍可能被认定为夫妻共同债务，由夫妻共同财产清偿。但夫妻一方在清偿后，可以依据内部...

有义务。这被称为“离婚经济帮助制度”，规定于《民法典》第一千零九十条：离婚时，如果一方生活困难，有负担能力的另一方应当给予适当帮助。具体办法由双方协议；协议不成的，由人民法院判决。“生活困难”通常指依靠个人财产和离婚时分得的财产无法维持当地基本生活水平，或者离婚后没有住处。帮助的形式可以是金钱、实物或房屋的居住权、所有权。该制度不以一方有过错为前提，是基于婚姻关系的解除而产生的道义责任在法律上的体...

“离婚冷静期”是《民法典》第一千零七十七条规定的制度。程序为：1. 夫妻双方共同向婚姻登记机关提交离婚申请。2. 自登记机关收到申请之日起算30日“冷静期”，任何一方可撤回申请。3. 冷静期届满后30日内，双方应亲自到场申请发给离婚证，未申请的视为撤回。该制度仅适用于协议离婚。对于一方不同意离婚、存在家暴、虐待、遗弃等情形的，不适用冷静期，受害方可直接向人民法院提起离婚诉讼。冷静期旨在减少冲动离婚...

电动车与汽车事故，在法律上通常按机动车与非机动车/行人之间的特殊规则处理，核心是《道路交通安全法》第七十六条的“无过错责任”原则。**责任划分**：1. 汽车一方有过错的，按过错比例承担责任。2. 汽车一方无过错的，承担不超过10%的赔偿责任。3. 若事故由电动车故意造成（如碰瓷），汽车方不承担责任。**特别之处**：1. **电动车属性鉴定**：如果涉事电动车经鉴定符合机动车标准（如超标电动车）...