可以要求调整。固定总价合同并非绝对“一口价”，其价格固定范围是针对合同约定的工程内容和范围。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的交易习惯，若因发包人原因（如设计变更、提高建设标准、增加工程范围）导致工程量实质性增加，超出了订立合同时双方可预见的风险范围，承包人有权要求追加合同价款。承包人应注意：1. 保留好发包人发出的变更指令、图纸会审纪要、工程联系单等书面证据。2. 按...

该约定无效。工程质量保修期属于强制性规定，当事人约定的保修期不得低于法定的最低期限。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，...

原则上是的，EPC模式的核心特征就是总承包人承担大部分风险。但这并不意味着是无限风险。责任范围通常包括：1. 合同约定的工作范围（设计、采购、施工）内的所有责任。2. 对最终工程的功能、性能、质量、工期和造价负责。3. 承担除“发包人要求”错误、不可抗力等少数特定风险外的其他风险。然而，风险承担并非绝对：1. 发包人提供的资料错误（如地质水文资料）导致损失，通常由发包人承担。2. 不可抗力风险一般...

行政机关对符合法定条件的行政许可申请无故拖延、不予受理或不予答复，属于行政不作为，申请人有权依法维权。根据《中华人民共和国行政许可法》：1. 行政机关对申请材料齐全、符合法定形式的，应当当场受理；不能当场决定的，应在法定期限内（一般为受理之日起20日，经批准可延长10日）作出决定。2. 维权途径：（1）向该行政机关的上级主管部门或监察机关投诉举报；（2）申请行政复议，请求责令其限期履行法定职责；（...

不合法。行政机关在作出行政处罚等不利决定前，收集的证据应当经过当事人的质证或至少给予当事人发表意见的机会，这是正当程序原则和查明事实的基本要求。根据《行政处罚法》第四十五条，当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。行政机关不得因当事人申辩而加重处罚。如果证据未经质证或复核程序，...

是的，基于虚假材料取得的行政许可，依法应当被撤销。根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款的规定，被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。撤销后，基于该行政许可取得的利益不受保护。关于赔偿责任：1. 行政机关撤销许可，如果给您的合法权益造成损害（例如，您为取得许可投入的合法成本），行政机关应当依法给予赔偿。但是，根据该法第六十九条第三款和第四款，因您以欺骗手段取得许可...

该决定因违反法定程序，存在被撤销或确认违法的重大风险。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条，行政机关在作出行政处罚决定前，必须告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人享有陈述、申辩的权利。对于其他不利行政行为（如行政许可的拒绝、行政强制等），《行政许可法》、《行政强制法》等也规定了类似的告知和听取意见程序。这是正当程序原则的核心要求。如果行政机关未履行告知义务，...

根据《中华人民共和国行政诉讼法》第十八条的规定，行政案件由最初作出行政行为的行政机关所在地人民法院管辖。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。对区公安分局作出的行政处罚不服，通常应向该区公安分局所在地的基层人民法院提起行政诉讼。如果案件经过市公安局复议，则既可以向区公安分局所在地法院起诉，也可以向市公安局所在地的基层法院起诉。此外，根据该法第二十条，两个以上人民法院都有管辖权的案件，原...

行政机关逾期未对您的行政许可申请作出决定，属于行政不作为，您可以依法采取行动。根据《中华人民共和国行政许可法》第四十二条，除可以当场作出许可决定外，行政机关应当自受理申请之日起二十日内作出决定；二十日内不能作出决定的，经本机关负责人批准可延长十日。法律、法规另有规定的，从其规定。如果行政机关超过上述法定期限未予答复，您的应对措施包括：1. 向该行政机关或其上级机关进行投诉、举报，要求其限期处理。2...

《中华人民共和国行政处罚法》本身未对“责令停产停业”设定一个统一的、固定的最长期限。其期限通常由作出处罚的行政机关在处罚决定书中根据违法情节、整改需要等因素裁量确定，或者由相关单行法律、法规规定。如果处罚决定书未载明期限，或期限不合理，或您在期限内完成整改后行政机关无正当理由拒不批准恢复，您可以采取以下措施：1. 沟通与申请：向作出处罚的行政机关书面提交整改完成报告及相关证据，申请复查并批准恢复生...

在这种情况下，根据《中华人民共和国行政许可法》第五十条的规定，您可能被视为准予延续，但需谨慎处理。该条规定：“行政机关应当根据被许可人的申请，在该行政许可有效期届满前作出是否准予延续的决定；逾期未作决定的，视为准予延续。”因此，如果您在许可证有效期届满前按规定提出了延续申请，而行政机关在届满前未作出决定，则法律上“视为准予延续”。但是，为避免法律风险，建议您：1. **保留证据**：妥善保存您提交...

您可以立即通过法律途径寻求救济，因为行政强制措施具有即时性和强制性。依据《中华人民共和国行政强制法》第八条、第十八条、第二十四条等规定。步骤：1. **审查决定书**：查看决定书是否载明您的姓名地址、扣押理由依据、期限、机关印章、日期，以及是否告知救济途径。程序不合法是重要抗辩点。2. **立即申诉**：根据行政强制法第八条，您有权向该行政机关或其上级机关申诉，陈述理由，要求解除扣押。3. **申...

可以申请暂缓执行行政拘留。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第一百零七条的规定，被处罚人不服行政拘留处罚决定，申请行政复议或者提起行政诉讼的，可以向公安机关提出暂缓执行行政拘留的申请。公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险的，由被处罚人或者其近亲属提出符合法定条件的担保人，或者按每日行政拘留200元的标准交纳保证金，行政拘留的处罚决定暂缓执行。具体条件是：1. **已申请复议或提起诉讼**...

面对行政机关的职责推诿，您可以采取以下步骤：1. **明确法定职责**：首先，查询相关法律法规，确定对违法建设行为负有查处职责的行政机关。通常，城乡规划主管部门（自然资源局/规划局）或城市管理综合行政执法部门（城管）是主要责任主体，具体依据地方性法规或政府规章确定。例如，《城乡规划法》赋予了县级以上地方人民政府城乡规划主管部门查处违建的职权。2. **正式书面申请**：向您认为有职责的部门提交书面...

签订离婚协议是协议离婚的核心，务必严谨、明确、可执行。关键条款和注意事项包括：1. **身份信息**：准确写明双方姓名、身份证号等基本信息。2. **自愿离婚**：明确表述双方自愿离婚，意思表示真实。3. **子女抚养**：详细约定抚养权归属、抚养费数额（精确到月付/年付及支付日期）、支付方式（银行转账）、支付至何时、探视权的具体安排（时间、地点、方式、节假日安排）、子女姓氏问题（如有变更需明确）...

可以。根据《民法典》第一千零九十一条，因下列情形之一导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚；（二）与他人同居；（三）实施家庭暴力；（四）虐待、遗弃家庭成员；（五）有其他重大过错。 “出轨”是否构成“重大过错”或“与他人同居”，需要根据证据的充分性来判断。司法实践中，偶尔的、不持续的婚外性行为可能不被认定为“同居”，但可能被认定为“其他重大过错”，从而支持损害赔偿请求。无过错方提出的损害...

关于“忠诚协议”中“净身出户”条款的效力，目前司法实践中存在争议，法院一般持谨慎态度。根据《民法典》第一千零四十三条，夫妻应当互相忠实，这仅是倡导性规定。忠诚协议属于夫妻之间的契约，其效力认定需符合民事法律行为有效要件。多数法院观点认为：1. **单纯涉及身份关系（如限制离婚自由、剥夺抚养权）的条款无效**。2. **涉及财产分割的条款**，如果系双方真实意思表示，且内容不违反法律强制性规定和公序...

关于“忠诚协议”的效力，目前法律没有明确规定，司法实践中存在争议，法院通常持谨慎态度。1. **原则上不赋予强制执行力**：大多数法院认为，“忠诚协议”属于夫妻之间的道德约束，而非法律义务。协议中关于“净身出户”的惩罚性条款，可能因限制人身自由（如离婚自由）或显失公平而被认定为无效。法院不会完全依据该协议判决财产全部归一方所有。2. **可能作为证据使用**：虽然协议本身可能不被直接支持，但其中一...

属于个人财产。根据《民法典》第一千零六十三条规定，下列财产为夫妻一方的个人财产：……（二）一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿。这包括但不限于交通事故赔偿金、工伤赔偿金、医疗费、残疾赔偿金、精神损害抚慰金等。法律之所以如此规定，是因为这类赔偿具有强烈的人身专属性，其目的是用于弥补受害人身体、健康所受的损害，保障其未来的医疗、生活等，与夫妻共同生活没有直接关联。因此，即使在婚姻存续期间获得，也归受害...

父母为子女婚后购房出资的性质，首先看约定。根据《民法典婚姻家庭编解释（一）》第二十九条，当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的，依照约定处理；没有约定或者约定不明确的，原则上认定为对夫妻双方的赠与，除非有证据证明是明确赠与给己方子女。然而，在近年司法实践中，如果父母出资时没有明确表示赠与，且子女及其配偶未能证明赠与合意，法院可能倾向于认定为对子女夫妻双方的借款（属于夫妻共同债务），尤其是在出资凭证...