对《房屋征收补偿决定》不服，是法律赋予您的核心救济权利。您有两种途径：1. 行政复议：自知道该补偿决定之日起60日内，向作出该决定的市、县级人民政府的上一级人民政府提出行政复议申请。2. 行政诉讼：自知道该补偿决定之日起6个月内，直接向有管辖权的人民法院提起诉讼。也可以先申请复议，对复议决定不服的，在收到复议决定书之日起15日内再向法院起诉。注意：行政复议和行政诉讼只能二选一，不能同时进行（除非复...

通常可以获得房屋价值的补偿，但可能无法享受基于集体经济组织成员身份的特殊安置待遇。根据《土地管理法》及相关政策，农村宅基地使用权与集体经济组织成员身份紧密挂钩。拆迁补偿一般包括：1. 对地上房屋（属于个人合法财产）的补偿，这部分与户口无关，只要是合法产权人即可获得。2. 宅基地的补偿（或区位价），这部分通常与成员身份相关。3. 安置房或安置面积，这往往要求被安置人具有本村集体经济组织成员资格。非农...

经营性房屋（商铺）拆迁，除房屋本身价值补偿外，您还有权主张因拆迁造成的各项经营性损失。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十七条、第二十三条，主要包括：1. **停产停业损失补偿**：这是核心。补偿标准通常根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定，具体办法由省、自治区、直辖市制定。可以是按房屋评估价值的一定比例，或按营业收入、利润额计算，或由双方协商。2. **设备搬迁和安装费用**：对可...

“先补偿，后搬迁”是《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十七条确立的核心原则。其含义是：征收方必须在对被征收人给予足额、及时的补偿（货币补偿已支付或产权调换房屋已明确并落实）之后，才能要求被征收人搬迁。该原则旨在保障被征收人的基本居住权和财产权，防止出现“房子拆了，补偿没着落”的局面。如果征收方要求您先搬走再谈补偿，这直接违反了上述强制性规定。您应当坚决拒绝，并书面告知对方其要求违法。您可以依据此...

公司僵局通常指股东会或董事会因矛盾无法有效形成决议，公司运行机制失灵。根据《公司法》第一百八十二条及《公司法司法解释二》第一条，解决途径包括：1. **内部协商**：通过修改章程、股权转让等方式打破僵局。2. **司法解散**：如果公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。法院认定“经营管...

根据《公司法》第一百八十条，公司解散事由包括：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（二）股东会或者股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依照本法第一百八十二条的规定予以解散（公司僵局）。除因合并、分立需要解散外，公司应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算（《公司法》第一百八十三条...

根据《公司法》第五十三条、第五十四条，监事会或不设监事会的公司的监事行使下列职权：1. **财务检查权**：检查公司财务。2. **监督权**：对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。3. **纠正权**：当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正。4. **提议与召集权**：提议召开临时股东会会...

根据《公司法》第一百四十八条，董事、高级管理人员不得有下列行为（忠实义务和勤勉义务的具体体现）：1. 挪用公司资金；2. 将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；3. 违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；4. 违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易（自我交易）；5. 未经股东会...

根据《公司法》第五十三条，监事（会）有权对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；有权要求董事、高级管理人员纠正损害公司利益的行为。具体步骤：1. 收集和固定相关证据；2. 向该董事发出书面质询或纠正建议；3. 如无效，可向董事会或股东会报告，并提出罢免建议；4. 若情况紧急或涉及重大利益，可依据《公司法》第一百...

根据《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条等规定，董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务和勤勉义务。**忠实义务**核心是避免利益冲突，要求其将公司利益置于自身利益之上。具体包括：不得利用职权收受贿赂或其他非法收入；不得侵占公司财产；不得擅自披露公司秘密；不得未经股东会同意与公司进行自我交易；不得谋取属于公司的商业机会；不得从事与公司相竞争的业务等。**勤勉义务**（又称注意义务）核心是尽职...

可以，但需满足一定条件。根据《民法典》第五百九十条关于不可抗力的规定，以及建设工程施工合同通常的约定，恶劣天气如果构成不可抗力（即不能预见、不能避免且不能克服的客观情况）或合同约定的特殊恶劣气候条件，由此造成的工期延误，承包人可以免责并顺延工期。承包人需注意：1. 及时书面通知发包人和监理人，说明情况；2. 采取必要措施减少损失；3. 在约定期限内（通常为14天内）提交正式的工期顺延申请报告及相关...

工程质量保证金条款通常随主合同无效而无效，但承包人对工程质量仍负有法定保修义务。合同无效后，发包人无权依据无效合同的条款扣留质量保证金。但是，根据《建设工程质量管理条例》第四十条等规定，建设工程实行质量保修制度。承包人在工程合理使用寿命内，对地基基础工程和主体结构质量，以及合同无效时已存在的质量缺陷，仍应承担法定保修责任。发包人可要求承包人履行法定保修义务，但需通过其他方式（如另行协议）保障其权利...

可能产生“视为认可”的法律后果。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。适用此条的关键在于合同必须有明确的“逾期答复视为认可”的约定。如果合同没有此类约定，则不能直接推定发包人认可。此时，承...

可以调整，但需符合约定或法定情形。固定总价合同的风险范围是合同约定的工程量范围内的价格风险。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及工程实践，以下情形通常可调整价款：1.发包人提出设计变更或新增工程，导致工程量实质性增减；2.工程范围发生变更，超出原合同约定范围；3.出现订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化（如极端异常地质条件）。 实务中，承包人应注意：变更必须经发包人（或监理...

一般不能得到支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在平衡双方利益，防止发包人通过擅自使用规避验收义务并转嫁质量风险。承包人...

可以要求调整。固定总价合同通常适用于工程量清晰、风险可控的项目。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的实践，如果因发包人原因（如重大设计变更）导致工程量发生实质性变化，超出了签订合同时双方可预见的正常商业风险范围，继续按固定总价履行对一方当事人明显不公平的，受不利影响的当事人可以请求法院或仲裁机构变更或解除合同。承包人应保存好设计变更通知、签证、会议纪要等证据，证明变更范围...

此情况通常属于发包人应承担的风险。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供场地，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工损失。地下文物的发现是不可预见的，且场地由发包人提供，其有义务保证场地适于施工。相关费用（如停工窝工费、看护费、文物处理导致的方案变更费用）一般应由发包人承担。承包人应及时书面报告发现情况，办理工期顺延签证，并详细记录停工损失，作为索赔依据。合同中有相关风...

挂靠施工签订的施工合同无效。根据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。最高人民法院相关司法解释也明确，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效。法律责任承担上：1. 对发包人：合同无效，但工程验收合格的，可参照合同约定支付工程款。发包人明知挂靠事实的，挂靠人与被挂靠人对发包人承担...

承包人有权停工，但需谨慎行使并遵循法定程序。法律依据主要是《民法典》第八百零三条，发包人未按约定支付价款的，承包人可以催告其在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除根据建设工程性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，并就所得价款优先受偿。 实务建议：1. **合同依据**：首先查看施工合同是否有关于发包人拖欠进度款时承包人停工的明确约定（如“发...

行政机关逾期不作决定，构成行政不作为，您可以依法维权。法律依据：《中华人民共和国行政许可法》第四十二条规定，除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。二十日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长十日，并应当将延长期限的理由告知申请人。但是，法律、法规另有规定的，依照其规定。市场监管部门受理个体工商户登记申请，应遵守上述期限。应对措施：...