问题
建设工程施工合同中，发包方以“资金周转困难”为由，长期拖欠工程进度款，导致我方施工队无力继续垫资施工。我方能否停工？
合同纠纷推荐
答案
可以，但必须遵循法定程序，否则可能被认定为擅自停工违约。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。发包人拖欠进度款，承包人有先履行抗辩权，即有权暂停施工。关键步骤：1. 书面发函催告发包人在合理期限内支付拖欠的工程款，并明确告知逾期不支付将依法暂停施工；2. 保留好催告函及发包人签收凭证；3. 若发包人在合理期限后仍未支付，您可以发出停工通知，正式暂停施工，并做好现场保护和人员撤离安排。停工期间产生的设备租赁费、人员窝工费等损失，可向发包方索赔。此做法是将发包方违约的风险和损失扩大责任转移，但务必做到程序合法、证据齐全。
相关问题
没有书面合同，只有微信聊天记录和转账记录，能证明合同关系成立吗？
可以。根据《民法典》第四百六十九条，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。微信聊天记录、电子邮件、转账记录等电子数据，只要能够清晰反映双方就合...房屋租赁合同中，承租人未经同意转租，出租人有什么权利？
出租人享有解除权。根据《民法典》第七百一十六条，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。出租人知道或者应当...微信聊天记录可以作为合同纠纷的证据吗？如何有效保存？
可以。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，电子数据（包括即时通信信息）属于法定证据种类。微信聊天记录如果能够完整、清晰地反映合同订立、履行、违约等事...我是供货方，合同约定买方收到发票后付款。我已开票并寄出，但买方声称未收到发票拒绝付款，合理吗？
这取决于合同约定和发票送达风险的承担方。如果合同仅约定“收到发票后付款”，未明确送达方式与风险，则您作为开票方，负有使发票到达买方的义务。根据《民法典》第五百一...合同约定“本合同最终解释权归甲方所有”，这样的条款有法律效力吗？
该条款属于无效的格式条款。根据《民法典》第四百九十六条、第四百九十七条，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定权利义务。提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责...相似问答
发包人拖延支付工程进度款，承包人是否可以停工？
符合法定或约定条件时可以。首先，应审查施工合同是否约定了发包人逾期支付进度款时承包人的停工权。若有明确约定，依约执行。若无约定，根据《民法典》第五百二十六条关于...发包人拖欠工程进度款，承包人能否停工？法律依据和程序是什么？
承包人有权停工，但需遵循法定程序。依据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有...建设工程施工合同中，发包方拖延验收，但承包方已实际将工程交付使用，竣工日期如何确定？
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：...免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成，其生成内容的准确性和完整性无法保证，不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考，不作为法律依据，具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题，建议咨询专业执业律师。