这属于遗产继承与拆迁补偿交织的问题。首先需确定被拆迁房屋的产权人。如果父亲是唯一产权人，房屋拆迁补偿款属于父亲的遗产。在父亲没有遗嘱的情况下，按照《民法典》第一千一百二十七条法定继承，由第一顺序继承人（配偶、子女、父母）平均分配。户口是否在一起不影响法定继承权。如果房屋是家庭共有财产（如父母与部分子女共同出资建造），则需先析产，即分割出属于父亲的遗产份额和其他家庭成员的财产份额，再对父亲的遗产份额...

企业厂房征收补偿远不止房屋价值，核心在于弥补企业因搬迁造成的全部损失。主要补偿项目包括：1. **被征收房屋价值补偿**：包括厂房、办公楼等建筑物及所占土地使用权的价值。2. **设备搬迁和安装费用**：可移动设备的拆卸、运输、重新安装、调试费用。3. **停产停业损失补偿**：根据企业被征收前的效益、停产期限等因素确定，用于补偿因拆迁造成的利润损失。具体标准由省、自治区、直辖市制定。4. **人...

这种说法不完全正确，需要区分情况。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十四条，市、县级政府在作出征收决定前，应当组织有关部门对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理。对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑的，应当给予补偿；对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的，不予补偿。实务中，对于历史原因形成的无证房屋，不能一概认定为违建。很多地方会根据建筑年限、当时政策、是否属于唯一住房等因...

“法人人格否认”，又称“刺破公司面纱”，是指在特定情况下，为保护公司债权人利益或社会公共利益，否定公司的独立人格和股东的有限责任，判令股东对公司债务承担连带责任的法律制度。其法律依据是《公司法》第二十条第三款：“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”适用情形通常包括：1. **人格混同**：公司与股东在财产、业务、人员、住所等...

根据《公司法》第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。**主要要求包括**：1. **可估价性**：必须能够以货币进行合理评估。2. **可转让性**：该财产...

股东代表诉讼，又称股东派生诉讼，指当公司合法权益受到侵害（尤其是董监高侵害）而公司怠于起诉时，符合条件的股东为公司利益以自己的名义提起诉讼。依据《公司法》第一百五十一条：1. 提起情形：董事、监事、高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规或公司章程，给公司造成损失；或他人侵犯公司合法权益。2. 前置程序：股东需书面请求监事会（或不设监事会的监事）或董事会（或不设董事会的执行董事）提起诉讼。前述机关...

公司人格否认，又称“刺破公司面纱”，是指在特定情形下，为保护债权人利益，法院否定公司的独立法人人格，判令公司股东对公司债务承担连带责任的法律制度。法律依据是《公司法》第二十条第三款：“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”常见适用情形包括：1. **人格混同**：公司与股东在财产、业务、人员、住所等方面严重混同，无法区分。2....

根据《中华人民共和国公司法》第五十三条、第五十四条，有限责任公司监事会或不设监事会的公司的监事行使下列职权：1. 检查公司财务；2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；4. 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召...

根据《公司法》第五十三条、第一百一十八条，监事会（或不设监事会的监事）是公司的监督机构，行使以下职权：1. 检查公司财务；2. 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、法规、章程或股东会决议的提出罢免建议；3. 要求董事、高管纠正损害公司利益的行为；4. 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集职责时召集和主持股东会；5. 向股东会提出提案；6. 依法对董事、高管提起诉讼；7. ...

原则上由发包人承担。法律依据：1. **《民法典》第八百零三条**：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。图纸是核心的“技术资料”。2. **《建筑法》第五十八条**：建筑施工企业对工程的施工质量负责，但前提是必须按照工程设计图纸施工。若图纸错误是发包人（或设计单位）原因，承包人按图施工导致的返工，不属于承包人...

原则上以中标备案的“白合同”为准。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此规定旨在维护招投标市场的秩序。但需注意，如果合同实质性内容因设计变更、规划调整等客观原因发生变更，且当事...

承包人可依据合同约定和法律规定向发包人索赔。主要索赔项目包括：1. 已完工程价款；2. 已进场材料设备款；3. 人员遣散、机械设备停滞、窝工损失；4. 现场看护保管费用；5. 撤场费用；6. 利润损失（需合同有约定或可证明）。法律依据主要是《民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构...

质保金返还期限由合同约定，但不得违反强制性规定。根据《建设工程质量保证金管理办法》相关规定，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，从工程通过竣工验收之日起计。具体返还：1. 合同约定返还期限和比例。2. 若未约定或约定不明，可参照上述管理办法，在缺陷责任期满后，承包人可请求返还。发包人逾期返还的，构成违约，承包人有权要求其返还本金并支付逾期利息。利息计算标准合同有约定的从约定，无约定的可参照同期贷...

可以。提供符合约定的施工场地和条件（如通水、通电、通路、场地平整等“三通一平”）通常是发包人的主要合同义务。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。承包人需注意：1. 合同中应明确约定发包人提供场地和条件的具体标准与时间。2. 一旦发生延误，承包人应及时书面发函（工作联系单、索赔报告）...

根据《建设工程司法解释（一）》及相关司法实践，当事人对工程造价有争议，且无法通过其他证据确定的，可以申请鉴定。常见情形包括：1. 合同约定为固定价，但工程范围发生重大变更；2. 合同无效，且无法参照合同约定确定工程款；3. 当事人对工程量、计价方式、材料价格等存在争议，且无法达成一致；4. 发包人拖延结算，承包人提交的结算文件未被认可，又无其他结算依据。需要注意的是，若合同明确约定了固定总价且工程...

通常由挂靠人（实际施工人）与被挂靠人（出借资质的单位）承担连带责任。根据合同相对性原则及《民法典》关于代理的规定，如果相对人（材料供应商）有理由相信与其交易的是被挂靠单位（如合同盖有被挂靠单位公章、使用其账户等），则构成表见代理，被挂靠单位应承担责任。即使不构成表见代理，因挂靠行为违法，被挂靠单位出借资质存在过错，司法实践中也常判令其对挂靠人的债务承担连带清偿责任或补充赔偿责任。被挂靠单位风险极高...

不能，需视情况与招标人协商处理。联合体投标是基于各成员方的共同资质和能力。根据《招标投标法》第三十一条，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。若一方退出或丧失关键资质，可能导致联合体不再满足中标时的资格条件，构成根本违约。另一方不能单方面继续履行。正确的做法是：及时通知招标人，协商解决方案，如经招标人同意，由符合条件的另一方或新引入的合格方承接全部工作并...

需要。工程监理单位与发包人之间存在委托监理合同关系。根据《建筑法》第三十五条及《民法典》第九百二十九条关于委托合同的规定，监理单位应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位的施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的...

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十二条，当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。常见可申请鉴定的情形包括：1. 合同约定为固定总价，但工程范围发生重大变更或出现大量漏项；2. 合同约定按实结算，但双方对工程量或单价无法达成一致；3. 合同无效，需对已完工程进行折价补偿；4. 工程未完...

责任划分遵循“谁负责、谁承担”原则，涉及多方主体。1. **施工单位（总包/分包）**：对施工现场安全负总责。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，施工单位需建立健全安全制度，采取安全措施。发生事故，首要追究其安全生产责任，可能承担民事赔偿、行政处罚乃至刑事责任。2. **建设单位（发包人）**：应提供真实、准确的地下管线等资料，不得明示或暗示使用不合格材料设备，否则承担相应责任。3....