可以。根据《民法典》第五百四十三条，当事人协商一致，可以变更合同。设计变更属于合同变更。如果变更导致实际工程量减少或取消了部分工程内容，根据公平原则和合同约定（如工程量清单计价规范），发包人有权要求相应核减合同价款。核减金额应基于变更部分的原合同单价或双方协商的新单价计算。承包人应配合办理变更签证，明确变更内容及费用调整方式。若承包人已完成部分工作但被取消，可就已完部分主张合理费用。

通常可以。在EPC（设计-采购-施工）总承包模式下，业主有义务提供准确、完整的项目基准资料（如水文地质、环境、边界条件等）。根据《标准设计施工总承包招标文件》（示范文本）通用合同条款及行业惯例，因业主提供的基准资料错误导致的设计修改、工程延误和费用增加，其风险和责任由业主承担。总承包商应在合同约定的时间内（如发现后14天内）向业主发出通知，说明错误内容及对费用和工期的影响，并附上详细证明资料，提出...

可以。提供符合合同约定的施工场地和基本条件（如通水、通电、通路、场地平整等“三通一平”）通常是发包人的核心义务之一。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。承包人需注意：1. 合同中是否明确约定了发包人提供现场条件的具体标准和时间；2. 在条件不具备时，应及时向发包人和监理发出书面通知...

能否调整主要取决于合同约定和价格上涨的性质。1. 合同有约定：若合同约定了价格波动风险范围及调整办法（如采用价格指数法），则按约定执行。2. 合同无约定或约定为固定价格包干：通常承包人需自行承担市场价格波动的商业风险。但在极端情况下，如果价格上涨幅度巨大，完全超出了订立合同时的合理预见范围，且不属于商业风险，导致继续履行对一方明显不公平，则可能适用《民法典》第五百三十三条的“情势变更”原则。承包人...

承包人有权索赔停工、窝工损失。依据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。索赔程序上，合同通常约定有索赔时限和程序，承包人应严格按照约定在期限内发出索赔通知，并详细记录停工天数、窝工人数、机械台班数量等，收集监理或发包人确认的签证单。损失计算包括人工工资、机械租赁费、管理费、周转材料损耗等...

原则上不成立，但涉及地基基础和主体结构质量问题的除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。发包人擅自使用视为认可工程质量合格（或自愿承担一般质量风险），丧失以一般质量问...

可以。根据《中华人民共和国民法典》第五百八十五条，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人主张违约金过高的，应当以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少。在建设工程合同中，发包人的损失通常包括管理费用增加、租赁费用、预期租金或经营损失等。承包人需就违约金过高承担举证责任，并提供证据证明发包人的实际损失远低于违约金数额。法院会综合考虑合同履行情...

在特定情形下可以请求调整。固定总价合同原则上价格风险由承包人承担。但根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。建筑材料价格异常、大幅上涨，若超出正常市场...

承包人有权停工，但必须遵循法定程序，否则可能构成违约。法律依据主要是《民法典》第八百零三条关于发包人未按约定支付价款时承包人可以催告的规定。 实务建议程序：1. 首先，应依据合同约定向发包人发出书面催告函，明确欠款金额、支付期限及逾期后果（如停工）。2. 若发包人在合理期限内（通常参照合同约定或28天）仍未支付，承包人可再次发出《停工通知书》，明确停工范围、日期及复工条件。3. 停工期间应做好现场...

根据《民法典》第七百九十三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，合同无效情形主要包括：1.承包人未取得建筑业企业资质或超越资质等级的；2.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的（挂靠）；3.建设工程必须进行招标而未招标或中标无效的；4.承包人非法转包、违法分包建设工程的。 合同无效但建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补...

承包人可依据“逾期视为认可”规则主张权利。核心依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条：当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。 实务操作要点：1. **合同约定是关键**：必须在施工合同中明确约定审核期限（如28天、60天）及“逾期...

责任承担主体需根据侵权原因确定。1. **因施工活动本身造成**：如高空坠物、塌方等。根据《民法典》第一千二百五十二条，建筑物、构筑物或其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但能证明无过错的除外。施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。通常由承包人作为施工单位直接承担责任，若发包人有过错（如指令错误），也需负责。2. **因承包人的工作人员执行职务造成*...

需视合同约定及资料不完整的严重程度而定。提交完整的竣工资料是承包人的法定义务和合同附随义务（《建设工程质量管理条例》第十六条）。如果合同明确约定“提交完整竣工资料”是支付尾款的前提条件，且资料缺失影响工程备案、使用或后续维护，发包人可能有权行使先履行抗辩权，暂拒付款。但该抗辩需遵循诚信原则和比例原则。若资料仅为次要文件缺失，不影响大局，发包人不能以此为由拒绝支付主要款项，但可要求承包人限期补正并保...

关于工程质量标准的约定可能被参照适用，但保修期作为合同条款随合同无效而无效，但承包人仍需承担法定质量保修责任。根据《民法典》第七百九十三条，合同无效但工程验收合格的，可参照合同约定折价补偿。此处的“参照”通常包括计价标准。而工程质量标准涉及公共安全，即使合同无效，承包人也必须确保工程符合国家强制性标准。对于保修期，《建设工程质量管理条例》第四十条规定了基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构...

可以，但需履行合同约定的程序。恶劣天气通常属于不可抗力或合同约定的可顺延工期的情形。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任。建设工程施工合同示范文本中，也将异常恶劣的气候条件列为工期顺延的事由。承包人需注意：1. **及时通知**：在合同约定期限内（通常为14天内）向发包人和监理提交书面通知，说明延误情况和证据。2. **提供证据**：收集气象部门出具的恶劣天气证...

承包人通常不能直接向设计单位索赔，因为承包人与设计单位之间一般没有直接的合同关系（除非是设计施工总承包模式）。索赔路径如下： 1. **向发包人索赔**：这是主要途径。设计单位由发包人委托，其过错视为发包人过错。根据《民法典》第八百零三条，因发包人（通过其委托的设计单位）提供的资料不准确导致工期延误和费用增加，承包人可以要求发包人赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用，...

承包人可依据合同约定主张“逾期视为认可”。根据《建设工程司法解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此约定，承包人可发函催告，并保留证据。若仍无果，可委托造价咨询机构审价，或直接提起诉讼或仲裁，同时申请法院委托司法鉴定确定工程价款。及时行使权利是关键...

如果施工合同中有明确约定，则产生“视为认可”的后果。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此明确约定，则不能直接视为认可。因此，承包人在签订合同时，应争取加入此类条款，并明确答复期限（...

可以调整。固定总价合同并非绝对“一口价”，其范围是针对合同约定的工程内容和风险。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的交易习惯，若因发包人原因（如重大设计变更）导致工程量实质性增加或减少，超出了签订合同时双方可预见的正常商业风险范围，当事人可以请求调整价款。承包人应保留好设计变更指令、签证单、会议纪要等证据，并按照合同约定的变更估价程序及时提出价款调整申请。双方协商不成，可...

一般不能得到支持。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在防止发包人通过擅自使用规避验收义务，并默认其接受工程现状。但涉及地基和主体结构等关乎建筑安全的根本性质量缺...