您可以依法提起行政诉讼。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十四条，被征收人对市、县级人民政府作出的房屋征收决定不服的，可以依法申请行政复议，也可以依法提起行政诉讼。对“是否符合公共利益”的质疑是常见的诉讼理由之一（《条例》第八条列举了六类公共利益情形）。**时间限制（起诉期限）至关重要**：通常为知道作出行政行为之日起六个月内。征收决定会以公告形式发布，公告之日通常视为知道之日。建议：1. 在...

停产停业损失补偿是经营性用房拆迁补偿的重要组成部分。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十三条，补偿根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定，具体办法由省、自治区、直辖市制定。常见计算方式有：1. **按利润损失计算**：根据纳税证明、财务报表等核算的平均月利润，乘以过渡期限。2. **按租金损失计算**：若房屋是出租的，可按市场租金标准计算损失。3. **按被征收房屋价值比例计算**：...

可以质疑。“公共利益”是启动征收的前提条件。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第八条，明确了六种公共利益的情形（如国防外交、基础设施建设、公共事业、保障性安居工程、旧城区改建等）。质疑途径：1. **在征收决定作出前**：征收项目是否符合规划、是否纳入年度计划等，通常有征求意见程序，您可以提出意见。2. **在征收决定作出后**：市、县级政府作出的《房屋征收决定》是一个具体的行政行为。如果您认为...

作为经营性用房的承租人，您可以主张的损失补偿主要包括以下几项，依据是《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十三条：1. **停产停业损失补偿**：这是核心。补偿数额根据房屋被征收前的效益、停产停业期限等因素确定，具体办法由省、自治区、直辖市制定。您需要提供纳税证明、财务报表、经营合同等证据来证明您的经营效益。2. **搬迁费**：包括生产设备、原材料、货物等的拆卸、运输、安装费用。3. **员工安置...

这属于遗产继承与拆迁补偿相交织的问题。首先确定被拆迁房屋是父亲的个人财产还是夫妻共同财产。如果是与母亲（若在世）的夫妻共同财产，需先分出一半归母亲所有，剩余一半作为父亲的遗产。其次，确定继承人：根据《民法典》第一千一百二十七条，第一顺序继承人为配偶、子女、父母。所有第一顺序继承人（如母亲、所有兄弟姐妹、父亲的父母）原则上享有平等的继承权。**补偿款的分配**：1. 母亲的份额：属于她的夫妻共同财产...

您与征收部门签订的补偿协议属于行政协议，受《民法典》合同编及《行政诉讼法》的约束。如果安置房的实际状况严重不符合协议约定，构成违约。您可以首先依据协议与征收方协商解决，要求其按照协议履行或承担违约责任（如支付违约金、赔偿损失）。协商不成，根据《最高人民法院关于审理行政协议案件若干问题的规定》，您可以提起行政诉讼，请求判决被告继续履行协议、采取补救措施或赔偿损失。关键是要保存好补偿协议原件，以及能证...

安置房办证难是常见风险。保障权益需从签约开始：1. **协议明确约定**：在补偿安置协议中，必须明确约定办理不动产权证书（房产证）的期限、负责办理的主体（通常是征收方或开发商）、以及逾期或无法办证的违约责任（如高额违约金、回购房屋、赔偿损失等）。2. **核实项目合法性**：在签约前，可要求查看安置房项目的“五证”（《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地...

不合法。这涉嫌以其他名义规避法定的征收程序。无论是国有土地还是集体土地上的房屋征收，都必须基于公共利益需要，并遵循法定程序。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第八条、第十三条，确需征收房屋的，应由市、县级人民政府作出房屋征收决定并及时公告。以“危房改造”等名义进行的项目，如果不具备公共利益属性且未履行征收程序，其要求搬迁的行为缺乏法律依据。您可以要求其出示正式的征收决定文件。如果对方无法提供，您...

根据《公司法》第二十七条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。**主要要求包括**：1. **可估价性**：必须能够以货币进行合理评估。2. **可转让性**：该财产...

公司对外担保的效力核心在于是否履行了法定的内部决策程序。 **法律依据与程序**： 根据《公司法》第十六条及《民法典》相关司法解释： 1. **为股东或实际控制人提供担保**：必须经股东会或者股东大会决议，且该关联股东或受实际控制人支配的股东应当回避表决，由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 2. **为其他方提供担保**：依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议。章程未规定...

不能。根据《中华人民共和国公司法》第二十八条，股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东的出资义务是法定义务，不因公司经营状况变化而免除。如果股东未履行出资义务，公司或其他已按期足额缴纳出资的股东有权要求其履行，并可能承担违约责任。在公司进入破产程序时，管理人有权要求未缴足出资的股东缴纳所认缴的出资，而不受出资期限的限制。实务建议：股东应审慎评估自身出资能力，认缴资本并非“空头支...

根据《公司登记管理条例》第二十六条、第二十八条、第二十九条等规定，公司相关事项变更后，有义务在法定期限内向原公司登记机关申请变更登记，否则可能面临罚款甚至吊销营业执照的处罚。主要事项的变更登记期限如下：1. 名称、法定代表人、经营范围变更：自变更决议或决定作出之日起30日内。2. 注册资本变更：减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请；其他变更通常在决议后30日内。3. 住所变更：在迁入新住所...

公司法人人格否认（又称“刺破公司面纱”）是指在某些特定情形下，为保护债权人利益，法院否定公司的独立人格，判令股东对公司债务承担连带责任。法律依据为《公司法》第二十条第三款：“公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。”适用情形通常包括：1. 人格混同：公司与股东财产、业务、人员等严重混同，无法区分。2. 过度控制：股东对公司进行不正...

联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，如果联合体一方退出或不履行合同义务（如不出资、不提供技术），导致合同无法履行或给发包人造成损失，发包人有权要求联合体中的任何一方承担全部责任。承担了责任的一方，可以依据联合体内部协议向违约方追偿。因此，联合体内部协议至关重要，应明确各方的出资...

通常由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。地下文物或不可预见的障碍物属于发包人应提供的施工场地条件问题。同时，依据《文物保护法》相关规定，发现文物需保护现场并报告，由此导致的停工损失一般由建设单位（发包人）承担。合同范本（如GF-2017-0201）中也通常约定此类...

可以要求调整。固定总价合同的风险范围通常约定为合同签订时的图纸和工程量。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更及合同变更的规定，以及建设工程领域的惯例，因发包人原因（如设计变更、提高标准）导致工程量实质性增加的，超出原合同约定风险范围的，承包人有权请求追加价款。承包人需注意：1. 合同中应明确变更签证程序；2. 及时就变更事项向发包人提出书面确认（工程签证单）；3. 保留好变更图纸、联系单、会议...

原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招标投标的严肃性和公平性。但若中标合同无效、或工程范围等发生...

责任通常由业主（发包人）承担。在EPC模式下，业主有义务提供准确、完整的基础资料（如地质勘察报告、边界条件、技术标准等）。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及合同示范文本，因业主提供的基础资料存在错误、遗漏导致设计文件需要修改的，增加的费用和延误的工期由业主承担。总承包单位在接收资料时应进行合理审查，若存在明显错误而未提出，可能承担相应责任。实务中，合同应明确业主提供资料...

挂靠施工签订的合同依法无效。根据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的合同无效。法律责任：1. 对发包人，可参照无效合同处理，工程合格则支付折价补偿款。2. 挂靠人与被挂靠企业...

“黑白合同”又称“阴阳合同”，指当事人就同一建设工程另行订立的与经过备案的中标合同实质性内容不一致的合同。**“白合同”**：指经过招标投标程序，根据中标结果签订并提交建设行政主管部门备案的合同。**“黑合同”**：指当事人私下签订的，在工程价款、工期、质量等实质性内容上与“白合同”不一致的合同。**效力认定**：根据《招标投标法》第四十六条（不得订立背离合同实质性内容的其他协议）及《最高人民法院...