董事会决议的效力瑕疵主要分无效和可撤销两种。根据《公司法》第二十二条：1. 决议内容违反法律、行政法规的无效。例如，决议从事非法经营。2. 决议程序违反法律、行政法规或公司章程，或者决议内容违反公司章程的，属于可撤销。例如，未按规定通知董事、表决方式违规、决议内容超越章程授权等。股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但会议召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵，且对决议未产生实质影响的，人民...

承包人应遵循“索赔时限”和“证据固定”两大原则。首先，合同通常约定了索赔程序，承包人必须在约定期限内（如28天内）向发包人或监理人发出书面索赔意向通知，说明索赔事件。随后在规定时间内提交详细的索赔报告及证据。若合同无约定，也应尽快书面提出。其次，关键是要固定证据，证明延误是由发包人原因造成，如：1. 设计变更指令；2. 未按时提供施工条件（场地、图纸、资金）的函件；3. 甲供材料设备延迟通知；4....

联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，如果联合体一方退出或不履行合同义务（如不出资、不提供技术），导致合同无法履行或给发包人造成损失，发包人有权要求联合体中的任何一方承担全部责任。承担了责任的一方，可以依据联合体内部协议向违约方追偿。因此，联合体内部协议至关重要，应明确各方的出资...

总承包单位对施工现场的安全生产负总责，与分包单位对伤亡人员承担连带赔偿责任，同时分别面临行政乃至刑事责任。根据《安全生产法》第一百零三条，生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。《建设工程安全生产管理条例》第二十四...

该约定无效。工程质量保修期属于法定的强制性最低标准，当事人不得通过约定缩短。《建设工程质量管理条例》第四十条规定了基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程等的最低保修期限（如前者为设计文件规定的该工程的合理使用年限，后者为2-5年不等）。根据《民法典》第一百五十三条，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。因此，若合同约定的保修期短于上述法定最低年限，该约定无效，保修期仍应依法...

承包人可采取以下步骤：1. 书面催告：向发包人发出正式的竣工验收申请或催告函，明确约定合理期限，并保留送达证据。2. 提交竣工资料：按约定整理齐全竣工资料并提交给发包人，取得签收凭证。3. 视为验收通过：若合同有约定“发包人收到竣工报告后X天内不组织验收，视为验收合格”，则可主张工程已验收。4. 申请司法鉴定：在诉讼或仲裁中，可申请法院委托有资质的鉴定机构对工程质量进行鉴定，若鉴定合格，可视为完成...

对外责任：联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条及《建筑法》第二十七条，联合体各方应当签订共同投标协议，明确各方权利义务，并将其连同投标文件一并提交。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 内部责任：按照联合体协议约定的责任份额承担。如果联合体协议没有约定或约定不明，根据《民法典》第一百七十八条，实际承担了连带责任的一方，有权向其他...

挂靠施工签订的合同依法无效。根据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的合同无效。法律责任：1. 对发包人，可参照无效合同处理，工程合格则支付折价补偿款。2. 挂靠人与被挂靠企业...

仲裁条款具有独立性，可能仍然有效；管辖条款的效力则存在争议。根据《仲裁法》第十九条，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。因此，合同无效不影响其中仲裁条款的效力。对于法院管辖条款（协议管辖），司法实践中观点不一。主流观点认为，合同无效导致其中的实体权利义务条款自始无效，但解决争议的管辖条款具有相对独立性，若当事人明确约定合同无效后的争议解决方式，该管辖约定可能被认...

责任通常由业主（发包人）承担。在EPC模式下，业主有义务提供准确、完整的基础资料（如地质勘察报告、边界条件、技术标准等）。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及合同示范文本，因业主提供的基础资料存在错误、遗漏导致设计文件需要修改的，增加的费用和延误的工期由业主承担。总承包单位在接收资料时应进行合理审查，若存在明显错误而未提出，可能承担相应责任。实务中，合同应明确业主提供资料...

需视情况而定。固定总价合同通常风险由承包人承担，但根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，以及工程实践，在以下情况可能调整：1. 发包人提出设计变更或新增工程范围，超出原合同约定范围。2. 工程量清单漏项、错项，且非承包人原因造成。3. 遭遇不可预见的重大市场材料价格暴涨等情势变更情形。承包人需在合同中约定调价机制，或在施工过程中及时就变更事项签证确认。发生争议时，可申请工程造价鉴定。

承包人可依据合同约定和法律规定向发包人索赔。主要索赔项目包括：1. 已完工程价款；2. 已进场材料设备款；3. 人员遣散、机械设备停滞、窝工损失；4. 现场看护保管费用；5. 撤场费用；6. 利润损失（需合同有约定或可证明）。法律依据主要是《民法典》第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构...

可以，但受质量保修期和诉讼时效限制。竣工验收合格仅是对工程表面及常规检测下的认可，不排除存在隐蔽缺陷。根据《民法典》第八百零二条，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。对于在保修期内发现的任何质量缺陷（包括隐蔽缺陷），承包人均有义务修复。若缺陷造成其他损失，发包人可要求赔偿。相关请求权受三年普通诉讼时效期间限制，自权利人知道或应当知道权利受损及...

有法律依据，但通常需要履行通知程序。根据《民法典》第五百二十六条（先履行抗辩权）及第八百零三条，发包人未按约定支付工程价款的，承包人可以催告其在合理期限内支付。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖，并就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。实践中，承包人停工前一般应发出书面催告通知，给予合理宽限期，以避免被认定...

在符合合同约定或法律规定的前提下有权停工。1. 合同约定：查看施工合同是否约定了发包人逾期支付进度款时，承包人的停工权及相应程序。2. 法定权利：根据《民法典》第五百二十七条的不安抗辩权，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方经营状况严重恶化、丧失商业信誉等情形，可以中止履行。发包人长期拖欠工程款，可能构成丧失或可能丧失履行债务能力的情形。承包人行使停工权时，应注意：首先发函催告并给予合理付款...

需承担相应的行政责任、民事责任，甚至刑事责任。1. 行政责任：根据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条，责令限期改正；逾期未改的，责令停业整顿，并处罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书。2. 民事责任：如果因监理失职导致安全事故，造成损失，监理单位应根据其过错程度对建设单位承担相应的赔偿责任。3. 刑事责任：如果监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，直接责任人员可...

工程质量保证金条款通常随主合同无效而无效，但承包人对工程质量仍负有法定保修义务。合同无效后，发包人无权依据无效合同的条款扣留质量保证金。但是，根据《建设工程质量管理条例》第四十条等规定，建设工程实行质量保修制度。承包人在工程合理使用寿命内，对地基基础工程和主体结构质量，以及合同无效时已存在的质量缺陷，仍应承担法定保修责任。发包人可要求承包人履行法定保修义务，但需通过其他方式（如另行协议）保障其权利...

在符合“情势变更”原则的条件下可以请求调整。根据《民法典》第五百三十三条，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。建筑材料价格异常暴涨若超出正常市场波动范围，可能构成情势变更。承包人需证明价格变化是...

区别主要在于分包的内容和合法性。1. **劳务分包**：指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业完成。法律允许（《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》）。2. **工程转包**：指承包单位将其承包的全部建设工程转给他人或肢解后以分包名义转给他人。法律明确禁止（《建筑法》第二十八条）。3. **违法分包**：包括将工程分包给不具备资质单位、将主体结构...

需符合法定或约定条件，否则可能构成违约。根据《民法典》第五百二十六条关于先履行抗辩权的规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。如果施工合同明确约定了发包人支付进度款是承包人继续施工的先决条件，且发包人经催告后在合理期限内仍未支付，承包人有权暂停施工。但承包人应注意：1. 合同是否有明确约定；2. 发包人拖欠付款是否达到合同约定的严重程度；3. 停...