可以。根据《民法典》第五百四十三条，当事人协商一致，可以变更合同。设计变更属于合同变更。如果变更导致实际工程量减少或取消了部分工程内容，根据公平原则和合同约定（如工程量清单计价规范），发包人有权要求相应核减合同价款。核减金额应基于变更部分的原合同单价或双方协商的新单价计算。承包人应配合办理变更签证，明确变更内容及费用调整方式。若承包人已完成部分工作但被取消，可就已完部分主张合理费用。

一般不予支持，但涉及地基基础工程和主体结构质量的除外。依据《民法典》第七百九十九条及《建设工程司法解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此举旨在平衡双方利益，防止发包人通过擅自使用规避验收义务。发包人应严格履行验收程序，否则将丧失对除地...

可以。提供符合合同约定的施工场地和基本条件（如通水、通电、通路、场地平整等“三通一平”）通常是发包人的核心义务之一。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。承包人需注意：1. 合同中是否明确约定了发包人提供现场条件的具体标准和时间；2. 在条件不具备时，应及时向发包人和监理发出书面通知...

可以主张。根据《民法典》第五百一十条、第五百一十一条及《建设工程司法解释（一）》第十九条，当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人关键要证明设计变更的指令来源、增加的工程量以及已实际施...

原则上不成立，但涉及地基基础和主体结构质量问题的除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。发包人擅自使用视为认可工程质量合格（或自愿承担一般质量风险），丧失以一般质量问...

挂靠人与被挂靠人（出借资质的单位）应对工程质量承担连带责任。根据《建筑法》第六十六条，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。同时，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第七条规定，缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑...

法院会根据承包人的请求，以实际损失为基础，兼顾合同履行情况、当事人过错程度以及预期利益等因素，根据公平原则和诚实信用原则予以酌减。依据《民法典》第五百八十五条，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条（精神仍可参照），当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法...

责任承担主体需根据侵权原因确定。1. **因施工活动本身造成**：如高空坠物、塌方等。根据《民法典》第一千二百五十二条，建筑物、构筑物或其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但能证明无过错的除外。施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。通常由承包人作为施工单位直接承担责任，若发包人有过错（如指令错误），也需负责。2. **因承包人的工作人员执行职务造成*...

需视合同约定及资料不完整的严重程度而定。提交完整的竣工资料是承包人的法定义务和合同附随义务（《建设工程质量管理条例》第十六条）。如果合同明确约定“提交完整竣工资料”是支付尾款的前提条件，且资料缺失影响工程备案、使用或后续维护，发包人可能有权行使先履行抗辩权，暂拒付款。但该抗辩需遵循诚信原则和比例原则。若资料仅为次要文件缺失，不影响大局，发包人不能以此为由拒绝支付主要款项，但可要求承包人限期补正并保...

可以，但需履行合同约定的程序。恶劣天气通常属于不可抗力或合同约定的可顺延工期的情形。根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任。建设工程施工合同示范文本中，也将异常恶劣的气候条件列为工期顺延的事由。承包人需注意：1. **及时通知**：在合同约定期限内（通常为14天内）向发包人和监理提交书面通知，说明延误情况和证据。2. **提供证据**：收集气象部门出具的恶劣天气证...

该分包合同无效。根据《建筑法》第二十九条及《建设工程质量管理条例》第七十八条，建设工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，禁止分包。此规定属于法律强制性规定。根据《民法典》第一百五十三条，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。因此，总承包人将主体结构分包，无论分包单位是否具备相应资质，该分包合同均属无效。发包人有权追究总承包人的违约责任，行政主管部门可对总承包人和分包单位进行处罚（...

承包人有权停工，但必须遵循法定程序，否则可能构成违约。法律依据主要是《民法典》第八百零三条关于发包人未按约定支付价款时承包人可以催告的规定。 实务建议程序：1. 首先，应依据合同约定向发包人发出书面催告函，明确欠款金额、支付期限及逾期后果（如停工）。2. 若发包人在合理期限内（通常参照合同约定或28天）仍未支付，承包人可再次发出《停工通知书》，明确停工范围、日期及复工条件。3. 停工期间应做好现场...

一般不能得到支持。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在防止发包人通过擅自使用规避验收义务，并默认其接受工程现状。但涉及地基和主体结构等关乎建筑安全的根本性质量缺...

原则上不予支持，但涉及地基基础工程和主体结构质量的问题除外。法律依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条。 发包人擅自使用，视为其对工程质量（除地基基础和主体结构外）的认可，或者自愿承担除主体结构外的质量风险。其法律后果是：1.转移工程占有之日视为竣工日期；2.发包人丧失以一般质量问题（如装饰、安装等）拒付工程款或主张违约责任的权利。 但承包人仍应...

仅在合同有明确约定的情况下才能视为认可。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此明确约定，仅依据建设部旧版格式条款或单方声明，不能产生“视为认可”的法律后果。承包人需仔细审查合同条款。

设计单位应在其过错范围内承担赔偿责任。这属于典型的专家责任。法律依据主要是《民法典》第八百条，勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。责任性质为违约责任（基于设计合同）或侵权责任（侵害发包人财产权），发包人可选择其一主张。赔偿范围包括：1. 直接损失：如因设计错误导致的工程返工、...

行政机关以“内部事务信息”为由拒绝公开，需具体分析其合理性。《中华人民共和国政府信息公开条例》第十六条规定，行政机关的内部事务信息，包括人事管理、后勤管理、内部工作流程等方面的信息，可以不予公开。但该信息若涉及公民、法人或其他组织切身利益，或需要社会公众广泛知晓，则不应简单归类为内部信息而拒绝。若认为拒绝不合理，可：1. 向上级行政机关或政府信息公开工作主管部门举报；2. 申请行政复议；3. 提起...

听证程序是行政机关在作出某些重大行政处罚决定之前，听取当事人陈述、申辩和质证的一种正式程序。其目的在于保障当事人的合法权益，确保处罚决定的公正性。根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十三条的规定，行政机关拟作出下列行政处罚决定，应当告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证：1. 较大数额罚款；2. 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；3. 降低资质等级、吊销许可证...

根据《中华人民共和国行政复议法》第六十八条，行政复议机关应当自受理申请之日起六十日内作出行政复议决定；但是法律规定的行政复议期限少于六十日的除外。情况复杂，不能在规定期限内作出行政复议决定的，经行政复议机关的负责人批准，可以适当延长，并告知申请人和被申请人；但是延长期限最多不超过三十日。如果行政复议机关无正当理由超过上述法定期限未作出复议决定，即构成行政不作为。您可以采取以下措施：1. 向人民法院...

可以。行政协议纠纷属于行政诉讼的受案范围。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第十二条第一款第（十一）项，公民、法人认为行政机关不依法履行、未按照约定履行或者违法变更、解除政府特许经营协议、土地房屋征收补偿协议等协议提起的诉讼，人民法院应予受理。最高人民法院关于行政协议的司法解释进一步明确了审理规则。与民事合同纠纷不同，行政协议诉讼中：1. **被告恒定为行政机关**。2. 法院不仅审查协议约定，还要...