原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招标投标的严肃性和公平竞争。但前提是中标合同合法有效。如果中标...

行使方式包括协议折价或申请法院拍卖。具体程序建议：1. **确认权利存在**：确保自身是合法承包人，工程款已届清偿期，且在18个月行使期限内。2. **催告**：先行书面催告发包人在合理期限内支付工程款。3. **行使方式选择**：a. **协议折价**：与发包人协商将工程折价抵偿工程款，但需注意该工程上是否已设立其他抵押权。b. **申请法院拍卖**：这是主要方式，承包人可在诉讼或仲裁中一并提出...

可以，但需符合法定或约定程序。根据《民法典》第八百零五条及建设工程施工合同示范文本通用条款，发包人变更设计的，应就工程变更导致的工期和价款调整与承包人协商。若变更确已发生并导致工程量增加，承包人有权要求调整合同价款。承包人关键要证明：1. 设计变更指令由发包人或监理发出；2. 实际完成了新增工程量；3. 新增工程价款有计算依据（可参照合同单价或市场价）。建议承包人严格执行签证程序，及时书面提出价款...

发包人主要可主张继续履行、赔偿损失和支付违约金。依据《民法典》第五百七十七条、第八百零一条：1. **继续履行**：要求承包人在合理期限内完成工程。2. **赔偿损失**：包括发包人因工期延误导致的额外管理费用、租赁费用、对第三方违约的赔偿、预期利益损失等。损失需有证据证明且与延误有因果关系。3. **支付违约金**：如果合同约定了逾期竣工违约金，发包人可按约定主张。根据《民法典》第五百八十五条，...

诉讼时效一般为三年，起算点因请求权基础不同而异。根据《民法典》第一百八十八条，诉讼时效期间为三年，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。对于工程款请求权：1. 合同约定支付日期的，自该日期届满次日起算。2. 未约定或约定不明，工程已交付的，自交付之日起算。3. 工程未交付，结算文件已提交的，可能自提交结算文件之日起算，或自承包人知道发包人拒绝结算之日起算。4. 工程质量保修金，...

承包人可采取多种法律途径维权。首先，应审查合同对结算期限和程序的约定。若合同无约定或约定不明，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。其次，若发包人无正当理由拖延，承包人可发函催告，并明确给出合...

对于地基基础工程和主体结构质量以外的质量问题，发包人的主张可能难以得到支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。” 该规定旨在防止发包人通过擅自使用来规避验收义务，并...

行政机关执法人员在调查或检查时，其权力和公民的对应权利义务由法律明确规定。执法人员权力（依据《行政处罚法》等）：1. 向当事人或有关人员出示证件后，进行询问调查。2. 要求提供与调查有关的文件资料。3. 进入现场进行检查、勘察、拍照、录音录像。4. 在证据可能灭失或以后难以取得时，经批准可先行登记保存（期限7日）。公民的义务：1. 对依法进行的调查检查，应当如实回答询问，协助调查。2. 提供有关资...

可以。对行政复议决定不服，只要该决定不属于法律规定的终局裁决，当事人有权依法向人民法院提起行政诉讼。这是“司法最终救济”原则的体现。根据《中华人民共和国行政复议法》和《中华人民共和国行政诉讼法》的规定：1. 经复议的案件，复议机关决定维持原行政行为的，起诉对象是作出原行政行为的机关和复议机关，为共同被告；复议机关改变原行政行为的，起诉对象是复议机关。2. 起诉期限：申请人不服复议决定的，可以在收到...

“责令限期拆除”决定通常属于行政强制措施或行政处罚，具体性质需结合其法律依据和内容判断。1. **若针对违法建设**：根据《城乡规划法》或《土地管理法》作出，目的是纠正违法行为、恢复原状，属于行政强制措施（如《行政强制法》第四十四条规定的强制拆除前的催告程序）。2. **若作为独立的制裁**：可能被认定为行政处罚。无论何种性质，该决定直接影响了您的财产权，具有可诉性。根据《行政诉讼法》第十二条，对...

环保部门实施的“按日连续处罚”是一种严厉的行政制裁手段，其适用有严格的法律条件和程序，符合规定则是合法的。法律依据：1. 《中华人民共和国环境保护法》第五十九条首创了按日连续处罚制度：企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。2. 配套的《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》...

可以。这被称为“规范性文件附带审查制度”。法律依据是《中华人民共和国行政诉讼法》第五十三条。具体规则是：1. **提起方式**：公民、法人或者其他组织认为行政行为所依据的国务院部门和地方人民政府及其部门制定的规范性文件（不含规章）不合法，在对行政行为提起诉讼时，可以一并请求对该规范性文件进行审查。2. **审查范围**：法院主要审查文件的制定权限、内容是否与上位法（法律、法规、规章等）相抵触。3....

该决定因违反法定程序，存在被撤销或确认违法的重大风险。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条、第四十五条，行政机关在作出行政处罚决定前，必须告知当事人拟作出的处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人享有陈述、申辩的权利。对于其他不利行政行为（如行政许可的拒绝、行政强制等），《行政许可法》、《行政强制法》等也规定了类似的告知和听取意见程序。这是正当程序原则的核心要求。如果行政机关未履行告知义务，...

该处罚决定因违反法定程序，存在被撤销或确认违法的重大瑕疵。根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条和第六十二条的规定，当事人有权进行陈述和申辩。行政机关必须充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。行政机关不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。同时，行政机关在作出处罚决定时，应当说明理由。如果行政机关对您的申辩意...

您可以立即通过法律途径寻求救济，因为行政强制措施具有即时性和强制性。依据《中华人民共和国行政强制法》第八条、第十八条、第二十四条等规定。步骤：1. **审查决定书**：查看决定书是否载明您的姓名地址、扣押理由依据、期限、机关印章、日期，以及是否告知救济途径。程序不合法是重要抗辩点。2. **立即申诉**：根据行政强制法第八条，您有权向该行政机关或其上级机关申诉，陈述理由，要求解除扣押。3. **申...

这取决于作出决定的行政机关的隶属关系。针对区教育局的决定，您通常有两个复议机关可以选择： **法律依据：** 《中华人民共和国行政复议法》第二十九条规定，对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。 **具体到本例：** 1. **向本级人民政府申请**：即向**区人民政府**申请复议。区政...

公民申请成为行政执法监督员，通常需关注当地司法行政部门（如省、市司法局）发布的公开选聘公告。一般条件包括：拥护宪法、品行良好、热心公益、有一定法律知识和社会活动能力等。申请流程多为自愿报名、单位或组织推荐、司法行政部门审核聘任。行政执法监督员是政府聘请的社会监督力量，主要职责包括：1. **监督执法行为**：对行政机关及其工作人员的执法活动进行监督，发现违法或不当行为及时反映；2. **提出意见建...

离婚损害赔偿，是指因夫妻一方的重大过错导致离婚的，无过错方有权请求过错方给予物质和精神损害赔偿的制度。根据《民法典》第一千零九十一条，有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚；（二）与他人同居；（三）实施家庭暴力；（四）虐待、遗弃家庭成员；（五）有其他重大过错。主张离婚损害赔偿需满足以下条件：1. 一方存在上述法定过错行为；2. 该过错行为是导致离婚的原因；3. 离婚是由过...

可以。抚养费请求权是基于父母子女身份关系产生的，不直接抚养子女的一方负有支付抚养费的法定义务。如果其未支付，该义务并不因时间经过而自然消灭。根据相关法律规定，子女起诉要求父母支付抚养费，不受诉讼时效的限制。因此，子女（或直接抚养方作为法定代理人）可以起诉要求父母支付自其未履行义务之日起至起诉时止的拖欠抚养费。法院在支持此类诉求时，通常会根据当时的生活水平、支付方的负担能力等因素，确定每期抚养费的具...

这是一个涉及物权与合同效力区分的问题。 1. **房屋买卖合同效力**：通常有效。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉物权编的解释（一）》的相关精神，如果买方是善意的（不知道是夫妻共同财产且卖方无权单独处分），支付了合理价款，并且房屋已经办理了过户登记，那么该买卖合同有效。法律保护善意第三人的交易安全。 2. **另一方能否追回房屋（物权）**：关键在于买方是否构成“善意取得”...