根据《中华人民共和国民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。对于地下文物或不可预见的障碍物，通常被视为发包人应提供的施工场地条件存在瑕疵。合同范本（如《建设工程施工合同（示范文本）》）一般约定，此类情况属于发包人应承担的风险。由此导致的工期延误，承包人可顺延工期；增加的费用（如停工、窝工、处...

需视情况而定。固定总价合同通常意味着价格风险由承包人承担。但根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。若工程量增加是由于发包人变更设计、要求超出原范围等...

责任划分遵循“谁负责生产安全，谁承担主体责任”原则，通常涉及多方。主要依据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》。责任主体可能包括：1. **建设单位**：提供不符合安全要求的资料、压缩合理工期、未保障安全费用等，承担相应责任。2. **施工单位（总包）**：对施工现场安全生产负总责。安全措施不到位、管理缺失是主要责任原因。3. **分包单位**：对分包工程的安全负责，并服从总包...

可以要求调整。固定总价合同的风险范围通常针对合同约定的工程内容及范围内的工程量。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的惯例，如果设计变更导致超出了原合同约定的工作范围或工程量发生重大变化，不属于承包人应承担的商业风险。承包人应按照合同约定的变更程序提出价款调整申请，通常需要：1. 发包人认可的变更指令或签证；2. 证明工程量增加的证据（如图纸、计量记录）；3. 新增部分的计...

关键看监理合同和施工合同的授权范围。根据《建筑法》第三十四条，工程监理单位代表建设单位（发包人）实施监督。其权限来源于发包人的委托授权。在《建设工程施工合同（示范文本）》中，监理人的职责和权力是明确的。如果施工合同约定“监理工程师有权就工期、费用、质量等事宜进行确认或签证”，且该签证在授权范围内，程序合规，内容真实，则对发包人具有约束力。反之，如果签证事项超越授权（如重大设计变更、巨额费用索赔的最...

是的，总承包人应对其分包工程的质量与分包单位向发包人承担连带责任。法律依据是《建筑法》第二十九条和第五十五条。在EPC（设计-采购-施工）模式下，总承包人是与发包人签订合同的唯一责任主体，对工程的总体质量、安全、工期、造价等向发包人负总责。当总承包人将部分工程依法分包后，其与分包单位就分包工程对发包人承担连带责任。这意味着，如果分包工程出现质量问题，发包人有权直接要求总承包人或分包单位任何一方或双...

不合法，属于违法分包。根据《建筑法》第二十九条及《建设工程质量管理条例》第七十八条，建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。因此，主体结构施工不得分包。违法分包的法律后果包括：分包合同无效；总包单位面临行政处罚；对因分包工程质量造成的损失，总包单...

需视合同约定及价格上涨是否构成“情势变更”而定。若合同为固定单价或固定总价且未约定价格调整条款，承包人一般需自行承担商业风险。但根据《民法典》第五百三十三条，若价格暴涨在合同订立时无法预见，不属于商业风险，且继续履行对一方明显不公平，受不利影响的承包人可以与发包人重新协商；在合理期限内协商不成的，可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。承包人需提供证据证明价格涨幅远超正常预期，并履行了协商义...

通常由挂靠人（实际施工人）和被挂靠人（出借资质的单位）承担连带责任。根据《建筑法》第六十六条，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。此原则可类推适用于工程债务。材料供应商、劳务分包方等债权人可以选择起诉挂靠人、被挂靠人，或同时起诉两者。被挂靠人在承担连...

行使优先受偿权需在法定期限内通过法定方式主张。1. 行使期限：自发包人应当给付工程价款之日起18个月内（见前述）。2. 行使方式：协议折价或申请法院拍卖。实践中主要通过诉讼或仲裁方式主张，即在起诉状或仲裁申请书中明确提出“确认其对建设工程享有优先受偿权”的诉讼/仲裁请求。3. 行使程序：a. 提起诉讼/仲裁，请求支付工程款及确认优先权；b. 在诉讼中，优先受偿权的范围和效力通常会成为审理焦点；c....

对外承担连带责任，内部按约定或过错分担。1. **对外责任**：根据《招标投标法》第三十一条及《建筑法》第二十七条，联合体各方应当签订共同投标协议，明确各方权利义务，并将其连同投标文件一并提交招标人。联合体中标后，各方对招标人承担连带责任。任何一方均有义务履行全部合同，业主可向任一成员主张全部权利。2. **内部责任**：联合体成员之间的责任划分，依据其签订的联合体协议。协议应明确工作范围、出资比...

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》及相关司法实践，当事人对工程造价有争议，且无法通过其他方式确定时，可以申请鉴定。常见情形包括：1. 合同约定为固定价，但工程范围发生重大变更；2. 合同无效，需对已完工程进行折价补偿；3. 当事人对工程量、计价标准、计价方法存在争议，且无法达成一致；4. 发包人未经验收擅自使用，需要对实际造价进行确定；5. 工程未完工，需...

承包人可采取以下措施：1. 依据合同约定，发送催告函，明确结算期限及逾期后果。2. 若合同有“逾期答复视为认可”条款，可直接主张按报送的结算文件结算。3. 收集并整理完整的结算资料，单方面委托有资质的第三方进行审价，作为谈判或诉讼的依据。4. 直接提起诉讼或仲裁，请求法院或仲裁机构委托司法鉴定确定工程价款，并追究发包人拖延结算的违约责任。法律依据是《民法典》关于履行期限不明确的规定以及当事人应遵循...

发包人可以自行或委托第三方进行维修，所产生的合理费用由承包人承担。法律依据是《建设工程质量管理条例》第四十一条及《民法典》关于合同违约的规定。具体步骤：1. **书面通知**：向承包人发出正式的书面维修通知，明确质量缺陷部位、情况、要求维修的期限，并保留送达证据（如快递底单）。2. **给予合理期限**：应给予承包人合理的响应和维修时间。3. **承包人拒绝或怠于履行**：若承包人在合理期限内无正...

对外责任上，通常由挂靠人和被挂靠人承担连带责任。根据《建筑法》第六十六条，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。在合同纠纷中，司法实践也普遍判决挂靠人与被挂靠人对发包人承担连带责任。被挂靠人面临巨大的法律和财务风险，应杜绝挂靠行为。发包人应严格审查承包...

联合体各方对发包人承担连带责任。根据《招标投标法》第三十一条规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。这意味着，如果联合体一方未能履行合同义务（如质量、工期、付款等），发包人有权要求联合体中的任何一方或全部方承担全部责任。联合体内部的责任划分，依据联合体协议约定。联合体协议是划分内部权利、义务、责任份额的关键文件，但不能对抗发包人。联合体成员选择合作伙...

司法实践中对其效力认定存在分歧，但倾向于在特定条件下认可其效力，同时对其适用进行限制。该条款本身是当事人意思自治的体现，不违反法律强制性规定时，通常被认定为有效。但其效力受到诚实信用原则和公平原则的限制。根据《民法典》第一百五十八条，民事法律行为可以附条件。但如果总包方滥用该条款，无正当理由怠于向业主行使权利，或业主付款条件已成就而总包方恶意阻碍，则该条款可能被认定为无效或视为付款条件已成就。分包...

司法实践中对无效合同中“管理费”的处理存在不同观点，但主流倾向是不予支持或予以收缴。1. 不予支持：如果“管理费”是转包、违法分包或挂靠中，转包人、违法分包人或被挂靠人单纯因出借资质、转包而收取的费用，并未实际参与施工管理，则该费用请求通常不被支持。实际施工人已支付的，可能可以请求返还。2. 予以收缴：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，承包人因转包...

原则上以备案的“白合同”（中标合同）为准。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此规定旨在维护招投标市场的秩序。但需注意，如果合同实质性内容发生变更系因客观情况在招标后发生重大变...

承包人有权拒绝使用，且因此造成的损失由发包人承担。根据《民法典》第八百零一条规定，因发包人提供的材料、设备不符合强制性标准或者不按照约定，致使承包人停工、窝工或造成工程质量问题的，发包人应当承担责任。承包人的义务是及时检验和通知。发现材料不合格时，应书面通知发包人更换、补齐，并保留证据。若发包人坚持使用，承包人可拒绝施工，并有权索赔停工损失、工期延误等费用。若承包人明知不合格仍使用，则需根据过错承...