原则上不能随意调整，但在价格异常波动超出正常商业风险范围时，可能基于公平原则或情势变更获得调整。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。是否构成情势变...

法律不禁止垫资施工，但对其利息有规定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持...

申请工程造价司法鉴定的主要情形包括：1. 合同对计价标准或方法约定不明或没有约定；2. 对工程量、单价、取费等结算依据存在重大争议，无法通过其他证据确定；3. 合同约定以审计结论作为结算依据，但审计久拖不决或结论不合理；4. 存在设计变更、工程量增减、索赔事项等，双方无法就价款调整达成一致。法院对鉴定意见的审查是实质性审查，而非简单采纳。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，法院主要审查...

绝对禁止。根据《建筑法》第二十九条和《建设工程质量管理条例》第七十八条，建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。将主体结构分包属于违法分包，...

有可能丧失。建设工程施工合同（示范文本）及许多标准合同都约定了严格的索赔程序，如规定承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知，否则丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。根据《民法典》关于意思自治的原则，此类程序性约定通常有效。司法实践中，法院可能认为承包人未按约定程序索赔，视为对权利的放弃或对工期延误的认可。因此，承包人必须高度重视合同中的索赔时限和程序条款，一旦发生可索赔...

是的，总承包人通常承担单一责任。在EPC（设计-采购-施工）模式下，总承包人对项目的设计、采购、施工全面负责，向发包人承担“交钥匙”责任。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》及相关合同范本，因总承包人自身的设计错误、提供的设计文件存在缺陷、或未按发包人要求进行设计，造成费用增加和（或）工期延误的，由总承包人承担责任。即使设计工作由总承包人分包给设计单位，总承包人也需先向发包人承担责...

可以。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。此条款突破了合同相对性，旨在保护农民...

承包人负有检验和拒收的权利与义务，处理不当可能承担连带责任。 1. **法律义务**：根据《建筑法》第五十九条和《建设工程质量管理条例》第二十九条，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。 2. **正确处理步骤**： - **立即检验**：对进场材料进行检验或委托有资质的检测机构检测。 - **书面通知**：一旦发现...

有约定从约定，无约定可参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算。依据《民法典》第五百一十条、第五百一十一条及《建设工程司法解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意收集和保存设计变更的签证、联系单等证据，以...

可以，但需满足特定条件。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第四十三条规定，实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。此规定突破了合同相...

发包人可以自行或委托第三方维修，费用由承包人承担。法律依据是《建设工程质量管理条例》第四十一条，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。如果承包人拖延或拒绝履行保修义务，发包人应首先发出书面催告函，给予合理期限。若承包人仍不履行，发包人可委托其他有资质的单位维修，并注意保留以下证据：1. 质量问题的证据（照片、鉴定报告）；2. 书面催告通...

此问题涉及不可抗力与情势变更的区分。通常，因国家法律、政策重大调整（非一般性变化）导致合同无法履行，可能构成不可抗力或情势变更。 1. **若构成不可抗力**（如政府紧急禁令）：根据《民法典》第五百九十条，因不可抗力不能履行合同的，部分或全部免除责任。工期应顺延，承包人的停工损失（如人员窝工、机械闲置）一般自行承担，但发包人应承担其自身的损失。工程价款通常不调整，除非合同另有约定。 2. **若构...

农民工有权要求包工头支付工资，也可以要求违法分包、转包的发包单位或总承包单位承担清偿责任。根据《保障农民工工资支付条例》第三十条，分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任。施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。此外，根据...

如果合同中有明确的“逾期答复视为认可”条款，则产生该效果。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。适用此条的关键在于合同必须有明确、具体的约定，例如“发包人应在收到结算资料后28天内审核完毕...

可以。提供符合约定的施工场地和进场条件（通常包括通路、通水、通电、通讯及场地平整等“三通一平”）是发包人的主要合同义务之一。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。承包人需注意：1. 合同中应明确约定发包人提供现场条件的具体内容和时间；2. 发生延误时，及时书面发函（工作联系单、监理通...

通常视为不可抗力或政策变化风险，损失由发承包双方合理分担。根据《民法典》第一百八十条，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。政府出于环保要求发布的强制性停工令，一般符合不可抗力的特征。依据《民法典》第五百九十条，因此导致的工期延误，承包人可以顺延工期，部分或全部免除违约责任。但对于停工期间承包人自身的损失（如窝工的人工费、机械租赁费），合同有约定的从约定；无约定的，实践中一般由承包人...

需视情况而定。固定总价合同通常意味着价格风险由承包人承担。但根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。若工程量增加是由于发包人变更设计、要求超出原范围等...

承包人可采取以下法律措施：1. 书面催告：向发包人发送正式的催告函，要求其在合理期限内组织竣工验收，并明确逾期不组织的后果。2. 提交竣工资料：确保已按约定向发包人提交完整的竣工结算资料及报告，并保留送达凭证。3. 视为验收合格：若合同有约定“发包人收到竣工报告后逾期不组织验收，视为验收合格”，则可主张工程已视为合格。4. 申请司法鉴定：在诉讼或仲裁中，申请法院委托第三方对工程质量进行鉴定，若鉴定...

如果合同中有明确约定，则可以视为认可。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条规定，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。实务要点：1. 合同条款必须明确包含“逾期不答复视为认可”的意思表示，例如引用原建设部《建设工程价款结算暂行办法...

需视情况而定，不能一概而论。提交完整竣工资料是承包人的法定义务和合同附随义务（《建设工程质量管理条例》第十六条）。如果合同明确约定“提交完整竣工资料”是支付尾款的前提条件，则发包人在承包人履行该义务前，可以行使先履行抗辩权，暂时拒付尾款。如果合同未将此作为付款条件，则发包人支付尾款（工程主债务）与承包人提交资料（附随义务）不构成对等给付关系，发包人不能直接拒付全部尾款，但可以要求承包人继续履行提交...