原则上不予支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。该规定旨在防止发包人通过擅自使用来规避验收义务，并默认其认可了除主体结构外的工程质...

原则上不成立，但涉及地基基础和主体结构质量问题的除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。发包人擅自使用视为认可工程质量合格（或自愿承担一般质量风险），丧失以一般质量问...

工程签证是发承包双方就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明，本质上是补充协议或合同变更。根据《民法典》第五百四十三条，当事人协商一致，可以变更合同。有效的签证应具备以下要素：1. 双方授权代表（如项目经理、监理工程师）签字盖章；2. 内容具体明确，包括事由、工程量、价款、工期影响等；3. 程序符合合同约定。签证是结算的重要依据，能直接确认工程量、费用和工期变化。若仅有单方记录或无授权人员签字，可...

仅在合同有明确约定的情况下才能视为认可。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此明确约定，仅依据建设部旧版格式条款或单方声明，不能产生“视为认可”的法律后果。承包人需仔细审查合同条款。

承包人需在法定及约定的保修期内，对工程质量缺陷承担修复责任。依据《建设工程质量管理条例》第三十九条、第四十条及《民法典》第八百零二条：1. 保修范围：包括地基基础、主体结构、屋面防水、供热供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等。2. 最低保修期限：基础设施、房屋建筑的地基基础和主体结构为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水、卫生间房间防渗漏为5年；供热供冷系统为2个采暖/供冷期；电气...

一般不能单纯因市场价格波动要求调整。固定单价合同的风险分配原则是，单价风险由承包人承担，工程量风险由发包人承担。材料价格波动属于正常的商业风险，通常被认为包含在承包人报价中。**例外情况**：1. **合同有约定**：如约定价格涨跌幅超过一定比例可调整。2. **构成情势变更**：价格暴涨属于订立合同时无法预见的、非商业风险的重大变化，继续履行对一方明显不公平（《民法典》第五百三十三条）。但司法实...

工期顺延，损失由双方合理分担。根据《民法典》第五百九十条，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。在建设工程中，因不可抗力（如特大暴雨、地震）导致工程本身损坏、施工设备损坏、停工损失等，通常处理原则为：工程本身的损坏由发包人承担；承包人的...

可以，这是承包人的主要合同抗辩理由之一。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。施工场地“三通一平”（水通、电通、路通和场地平整）通常是发包人的核心义务。承包人主张工期顺延需注意：1. 合同应明确约定提供场地条件的具体时间和标准；2. 发生延误时，承包人应及时向发包人发出书面通知，说明...

设计单位应根据过错程度承担相应的赔偿责任。依据《建筑法》第七十三条和《民法典》第八百条，勘察、设计单位应对其勘察、设计的质量负责。因设计错误导致工程质量事故或造成建设单位、施工单位损失的，设计单位应承担以下责任：1. **行政责任**：由主管部门责令改正、罚款、停业整顿、降低资质等级直至吊销资质证书。2. **民事责任**：对发包人（建设单位），设计单位违反委托设计合同，应承担违约赔偿责任。对承包...

可能构成情势变更，承包人可请求法院或仲裁机构变更或解除合同。依据《民法典》第五百三十三条，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。环保政策加严导致特定建材断供或价格暴涨，若超出订立合同时的合理预见范...

原则上由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。设计图纸是重要的技术资料，其错误属于发包人提供的技术资料不符合要求。承包人若发现图纸错误，有及时通知的义务。若承包人因未按图施工或自身技术原因导致返工，则损失自负。承包人需保留好图纸会审记录、技术核定单、关于图纸错误的往来函件...

通常不能，但存在例外。固定总价合同意味着价格风险主要由承包人承担。然而，根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。建筑材料价格异常暴涨（如超出发包时市场...

有权停工，这是承包人的法定合同履行抗辩权。 法律依据是《民法典》第八百零三条：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。”工程进度款是承包人继续施工的重要资金保障，发包人未按约支付，构成根本违约，承包人有权行使履行抗辩权，暂停施工。 **停工应注意的法律风险及操作要点**： 1. **合同审查**：首先查看施...

挂靠人与被挂靠人（出借资质的单位）应对发包人承担连带责任。根据《建筑法》第二十六条、第六十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。对于因挂靠产生的债务，司法实践普遍认为，挂靠人以被挂靠人名义签订合同，产生的民事责任，挂靠人和被挂靠人应当承担连带责任。被挂靠人在承担责任后，可依据其与挂靠人之间的内部协议进行追偿。此外，挂靠行为还可能...

原则上不能，但在发生情势变更等极端情况下可能获得调整。固定总价合同意味着价格风险主要由承包人承担。根据《民法典》及相关司法解释，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。材料价格异常暴涨若超出正常商业...

建设工程施工合同纠纷，由不动产所在地人民法院专属管辖。根据《民事诉讼法》第三十四条第一项，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。同时，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第二十八条进一步明确，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。即由建设工程所在地的人民法院专属管辖，当事人协议选择其他法院管辖的条款无效。这有利于法院调查取证和现场勘验。

劳务分包是合法的，指承包人将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业。转包是将全部工程转给他人；违法分包是将工程主体结构或肢解后分包。区分关键在于是否包含主要材料、大型机械和技术管理。根据《建筑法》及司法解释，具备相应资质的劳务分包合同有效。而转包、违法分包合同因违反法律强制性规定而无效。劳务分包人仅能收取劳务费，不能主张工程款利润。

在特定情况下可以调整。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。如果材料价格暴涨超出正常市场波动范围，且合同没有约定风险包干，承包人可尝试依据情势变更原...

可以，但需满足特定情形。固定总价合同并非绝对不可调整。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。若工程量的变更是由于发包人提出的设计变更、新增工程范围等...

挂靠行为签订的施工合同无效。根据《建筑法》第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同，应认定无效。 法律责任承担上： 1. **对发包人**：合同无效，但工程验收合格的，挂靠人（实际施工人）和被挂靠企业（出借资质方）应共同向发包人承担连带责任，参照合同约定支付工程折价补偿款。 2...