原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条规定，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”或“阴阳合同”问题，旨在维护招投标市场的公平秩序。但若中标合同本身无效...

一般不成立。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。擅自使用视为发包人对工程质量（除地基基础和主体结构外）的认可。承包人仍需对地基基础和主体结构的质量在法定保修期内负责。发...

可以主张免责或顺延工期，但需履行相应程序。法律依据是《民法典》第一百八十条（不可抗力免责）及第五百九十条（因不可抗力不能履行合同的处理）。异常恶劣的气候条件是否构成不可抗力需具体分析，通常合同范本（如《建设工程施工合同（示范文本）》）会将其列为发包人应承担的风险。承包人需注意：1. 合同约定：优先适用合同中对不可抗力或恶劣气候的定义、后果及处理程序的约定。2. 及时通知：在事件发生后，立即书面通知...

有权拒绝使用，并要求发包人更换。根据《民法典》第八百零一条及《建设工程质量管理条例》第十四条，发包人不得明示或者暗示承包人使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。如果发包人提供的材料设备不符合强制性标准或者合同约定的标准，承包人可以拒绝接收，并要求发包人在合理期限内更换、补齐。因发包人提供材料设备不符合要求导致工期延误或造成承包人损失的，承包人可以要求顺延工期并赔偿损失。承包人若明知材料不合格仍使...

一般不能随意调整，但存在例外情形。固定总价合同的风险主要由承包人承担。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。材料价格**异常、剧烈**的上涨，超出正...

责任承担主体较为复杂，通常由挂靠人（实际施工人）与被挂靠人（出借资质方）承担连带责任。根据合同相对性，合同签字方（通常是被挂靠人项目部）是直接债务人。但司法实践中，债权人往往可以依据《民法典》关于代理或表见代理的规定，以及《建筑法》关于禁止挂靠的规定，要求被挂靠人承担责任。法院通常会审查合同相对人是否善意（即是否知晓挂靠事实）。为保护交易安全，供应商、租赁方等在与项目部签约时，应尽到审慎审查义务（...

原则上是的，EPC模式的核心特征就是总承包人承担大部分风险。但这并不意味着是无限风险。责任范围通常包括：1. 合同约定的工作范围（设计、采购、施工）内的所有责任。2. 对最终工程的功能、性能、质量、工期和造价负责。3. 承担除“发包人要求”错误、不可抗力等少数特定风险外的其他风险。然而，风险承担并非绝对：1. 发包人提供的资料错误（如地质水文资料）导致损失，通常由发包人承担。2. 不可抗力风险一般...

发包人擅自使用未经竣工验收的工程，将产生一系列对其不利的法律后果，主要规定在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条。 核心后果包括： 1. **视为验收合格**：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。这意味着发包人丧失了以一般质量问题拒付工程款或索赔的权利。 2. **保修期起算**：根据《建设...

工程质量保修金的返还期限有明确的法规规定，旨在减轻承包人资金压力。 1. **返还期限规定**：根据《建设工程质量保证金管理办法》的相关精神（虽已修订，但原则沿用）及《民法典》合同编的规定，缺陷责任期（即质保金扣留期）由发承包双方在合同中约定，但最长不得超过**24个月**。具体起算时间一般为工程竣工验收合格之日。合同应明确约定比例（现行规定不得高于工程价款结算总额的3%）和返还时间节点（如到期后...

不能无限期拖延。“背靠背”条款的效力在实践中通常被认可，但其适用受到公平原则和诚实信用原则的限制。总包方不能消极等待业主付款，而应积极行使向业主的收款权利。如果因总包方原因（如工程质量问题、未及时提交结算资料）导致业主付款条件不成就，或者总包方怠于向业主主张权利，法院可能不支持其以“背靠背”条款抗辩。部分司法观点认为，应给“背靠背”付款设定合理期限，超出合理期限后，无论业主是否付款，总包方都应向分...

原则上不予支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。该规定旨在防止发包人通过擅自使用来规避验收义务，并默认其认可了工程的一般质量状况。...

该分包合同无效。根据《建筑法》第二十九条规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。《民法典》第七百九十一条第三款也明确规定，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，将主体结构工程进行分包，属于违法分包，所签订的分包合同因违反法律强制性规定而无效。无效的法律后果是，分包方无法依据合同主张工程款，但若其实际施工且工程质量合格，可以参照合同约定请求折价补偿。总承包单位...

对发包人擅自使用部分的质量异议，原则上不予支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。该规定旨在防止发包人通过擅自使用来规避验收义务...

该合同无效。根据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条明确，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的施工合同，应认定无效。合同...

可以调整。固定总价合同并非绝对不可调整。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，以及建设工程领域的交易习惯，若因设计变更、发包人要求、地质条件重大差异等非承包人原因，导致工程量增减超出正常商业风险范围，从而使得继续履行固定总价对一方当事人明显不公平时，受影响的一方可以请求重新协商或诉请法院/仲裁机构变更或解除合同。实务中，承包人应注意：1. 及时办理工程签证、索赔等书面文件，固定工程量变化...

设计单位应根据过错程度承担相应的赔偿责任。依据《建筑法》第七十三条和《民法典》第八百条，勘察、设计单位应对其勘察、设计的质量负责。因设计错误导致工程质量事故或造成建设单位、施工单位损失的，设计单位应承担以下责任：1. **行政责任**：由主管部门责令改正、罚款、停业整顿、降低资质等级直至吊销资质证书。2. **民事责任**：对发包人（建设单位），设计单位违反委托设计合同，应承担违约赔偿责任。对承包...

在EPC模式下，总承包商承担“交钥匙”责任，其设计责任和风险远大于传统的施工总承包模式。 **主要设计责任**：1. **整体设计责任**：总承包商需对工程的整体设计（包括概念设计、初步设计、施工图设计）负责，确保设计符合合同约定的性能、产能、技术标准和要求，并满足法律法规和强制性标准。2. **设计协调责任**：负责协调自身的设计团队与可能的分包设计单位、设备供应商的设计接口，确保设计文件的统...

原则上由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。设计图纸是重要的技术资料，其错误属于发包人提供的技术资料不符合要求。承包人若发现图纸错误，有及时通知的义务。若承包人因未按图施工或自身技术原因导致返工，则损失自负。承包人需保留好图纸会审记录、技术核定单、关于图纸错误的往来函件...

通常不能，但存在例外。固定总价合同意味着价格风险主要由承包人承担。然而，根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。建筑材料价格异常暴涨（如超出发包时市场...

总承包单位对施工现场的安全生产负总责，分包单位对其分包工程的安全生产负责。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及《民法典》侵权责任编：1. 行政责任：发生安全事故，住建部门可对责任单位处以罚款、责令停业整顿、降低资质等级甚至吊销资质证书等处罚；对责任人可处以罚款或职业禁入。2. 民事责任：伤亡人员可向总包单位、分包单位以及有过错的发包单位主张人身损害赔偿。总包与分包对赔偿承担连带责任，...