原则上由承包人承担侵权责任。根据《民法典》第一千一百九十二条，个人之间形成劳务关系，提供劳务一方因劳务造成他人损害的，由接受劳务一方承担侵权责任。在建设工程领域，若损害是因承包人的施工行为直接造成（如高空坠物、塌方），则由作为接受劳务方或用人单位的承包人承担赔偿责任。如果损害发生的原因与发包人存在过错有关（如提供的图纸有误、指令不当），则发包人应根据其过错程度承担相应的赔偿责任。总包单位与分包单位...

发包人应承担缔约过失责任或违约责任。根据《招标投标法》第四十五条、第四十六条及第六十条，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。通常，招标文件会规定投标保证金不予退还，并可能要求赔偿超过投标保证金数额的损失。损失包括中标人为准备履约所支出的合理费用、预期利润损失等。中标人有权要求发包人继续签订合同，或要求其赔偿...

发包人应根据缺陷性质采取不同步骤：1. 通知义务：立即书面通知承包人，要求其在合理期限内修复。2. 自行修复：若承包人拒绝或迟延修复，为避免损失扩大，发包人可委托第三方修复，保留费用凭证，向承包人追偿。依据《民法典》第八百零一条，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。3. 索赔损失：因质量缺陷造成人身、财产损害的，可依据《民法典》侵权责...

所签施工合同无效。根据《建筑法》第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同，应认定无效。民事责任承担：1. 对发包人：合同无效，但工程合格可参照合同折价补偿。发包人明知挂靠的，挂靠人（实际施工人）和被挂靠企业承担连带责任。2. 对外债务（如材料款、劳务费）：司法实践中，通常由挂靠...

可以调整。固定总价合同并非绝对“一口价”，其范围是针对合同约定的工程内容和风险。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的交易习惯，若因发包人原因（如重大设计变更）导致工程量实质性增加或减少，超出了签订合同时双方可预见的正常商业风险范围，当事人可以请求调整价款。承包人应保留好设计变更指令、签证单、会议纪要等证据，并按照合同约定的变更估价程序及时提出价款调整申请。双方协商不成，可...

会。根据《民法典》第五百八十五条，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人主张违约金过高的，应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。通常，超过造成损失的30%一般可以认定为“过分高于造成的损失”。发包人需要提供证据证明其因工期延误遭受的实际损失（如租金损失、经营损失等...

总承包人承担单一责任和最终责任。在EPC（设计-采购-施工）模式下，总承包人通常对工程的成本、工期、质量、安全负总责。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》及合同约定，设计工作是总承包人工作范围的一部分。因设计错误（如设计不符合标准、存在缺陷）导致的工程损失、返工、延误等，无论该设计是由总承包人自行完成还是分包给设计单位，总承包人都应向发包人承担全部违约责任。总承包人在赔偿发包人后，...

原则上由业主（发包人）承担。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条及合同示范文本，发包人应提供真实、准确、齐全的现场条件和工程地质、水文地质、工程范围等基础资料。因发包人提供的基础资料错误导致承包人设计文件需要修改或造成费用增加、工期延误的，由发包人承担责任。承包人在接收资料时应进行复核，发现错误应及时通知发包人。合同中对业主提供资料的准确性和责任承担有更具体约定的，从其约定...

有约定从约定，无约定可参照签订合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或计价标准结算。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条，因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。承包人应注意收集和保存设计变更的签证单、会议纪要...

可以。根据《建设工程质量管理条例》第四十一条及《民法典》合同编相关规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。若施工单位不履行保修义务或者拖延履行，建设单位（发包人）可以自行或者委托他人修复，修复费用及修复期间造成的其他损失由施工单位承担。发包人需注意：1.质量问题在保修期内；2.已书面通知承包人；3.自行维修的费用应合理，并保留通知、...

最长不得超过2年。根据《建设工程质量保证金管理办法》第二条、第八条及第九条，缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。返还保证金时，发包人...

合同无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同应认定无效。这是基于《建筑法》第二十六条关于禁止无资质或超越资质承揽工程的规定，旨在保障工程质量和公共安全。但合同无效后，若建设工程经竣工验收合格，承包人仍可请求参照合同约定折价补偿。若工程不合格且无法修复，则承包人无权请求支付工程款。

核心区别在于分包内容的性质。1. **定义区别**：**劳务分包**是指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业（如砌筑、抹灰、钢筋绑扎等）发包给具有相应资质的劳务分包企业完成。分包的是“人工”，承包人仍需自行组织施工管理、提供技术、材料和设备。**工程转包**是指承包单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部工程或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人...

原则上不予支持，但涉及地基基础工程和主体结构质量的问题除外。法律依据是《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条。 发包人擅自使用，视为其对工程质量（除地基基础和主体结构外）的认可，或者自愿承担除主体结构外的质量风险。其法律后果是：1.转移工程占有之日视为竣工日期；2.发包人丧失以一般质量问题（如装饰、安装等）拒付工程款或主张违约责任的权利。 但承包人仍应...

承包人有权要求顺延工期，并索赔因此增加的费用和损失。主张权利需遵循以下步骤：1. **合同依据**：首先查看施工合同通用条款及专用条款中对发包人原因导致工期延误的约定（如《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201中的相关条款）。2. **及时索赔**：在合同约定的索赔时限内（通常为事件发生后28天内），向发包人或监理人提交书面索赔意向通知和详细索赔报告，附上证据（如会议纪要、联系单、...

原则上以“白合同”（即备案的中标合同）作为结算依据。法律依据为《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条。 其适用前提是：1.项目属于依法必须进行招标的工程；2.“黑合同”（另行订立的合同）在实质性内容（工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等）上与中标合同不一致。若不属于必须招标的项目，当事人自愿招标后另行订立合同的，也可参照此规定。 若招标后合同发生正常...

关于工程质量标准和保修责任的条款，通常被视为结算和清理条款，独立有效。根据《民法典》第五百六十七条：“合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。” 以及《民法典》第一百五十七条关于民事法律行为无效后法律后果的规定，其中“有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失”。建设工程施工合同无效，但工程本身涉及公共安全，法律对工程质量有强制性要求。因此，即使合同整体无效，合同中关于工程质量应符合国...

可能部分或全部免责，但需满足条件并履行程序。依据《民法典》第五百九十条关于不可抗力的规定，以及建设工程施工合同（示范文本）的通用条款，异常恶劣的气候条件通常被视为不可抗力或发包人应承担的风险。承包人可据此主张顺延工期，部分或全部免除延误的违约责任。关键步骤：1. **证明**：证明该气候条件属于“异常恶劣”，超出正常季节性天气（如百年一遇的暴雨、超强台风），并证明其与工期延误的因果关系。2. **...

建设工程施工合同无效，合同中关于质量保证金的条款原则上也无效，因为其属于合同的组成部分。但是，这并不意味着发包人丧失了要求承包人对工程质量承担责任的權利。根据《民法典》第七百九十三条（原《合同法》相关精神）及建设工程司法解释，合同无效但工程验收合格的，可以参照合同约定折价补偿。在折价补偿时，如果工程存在质量缺陷，发包人有权从应支付的工程款中扣除相应的修复费用。因此，虽然不能直接依据无效的“质保金条...

承包人需在法定及约定的保修期内，对工程质量缺陷承担修复责任。依据《建设工程质量管理条例》第三十九条、第四十条及《民法典》第八百零二条：1. 保修范围：包括地基基础、主体结构、屋面防水、供热供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等。2. 最低保修期限：基础设施、房屋建筑的地基基础和主体结构为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水、卫生间房间防渗漏为5年；供热供冷系统为2个采暖/供冷期；电气...