所签施工合同无效。根据《建筑法》第二十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同，应认定无效。民事责任承担：1. 对发包人：合同无效，但工程合格可参照合同折价补偿。发包人明知挂靠的，挂靠人（实际施工人）和被挂靠企业承担连带责任。2. 对外债务（如材料款、劳务费）：司法实践中，通常由挂靠...

有约束力，但前提是监理单位的权限来源于发包人的合法授权。根据《建筑法》第三十二条，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。监理单位是受发包人委托，代表发包人对工程质量、进度、投资进行监督管理的机构。其权限范围由发包人与监理单位签订的《建设工程监理合同》以及发包人与承包人签订的《建设工程施工合同》共同确定。如果施工合同中明确约定，涉及工程量确认...

发包人没收履约保证金必须有合同依据且符合法律规定，常见情形包括：1. 承包人无正当理由单方解除合同；2. 承包人严重违约导致合同目的无法实现，如工期严重延误、工程质量存在重大缺陷且拒绝修复、擅自将工程转包或违法分包；3. 承包人破产或丧失履约能力。法律依据是《民法典》关于违约责任和保证金担保功能的规定。承包人需注意：第一，保证金没收的金额应与发包人遭受的实际损失相当，过高可能被法院调减（《民法典》...

一般不能得到支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在平衡双方利益，防止发包人通过擅自使用规避验收义务并转嫁质量风险。承包人...

可以要求调整。固定总价合同通常适用于工程量清晰、风险可控的项目。根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及建设工程领域的实践，如果因发包人原因（如重大设计变更）导致工程量发生实质性变化，超出了签订合同时双方可预见的正常商业风险范围，继续按固定总价履行对一方当事人明显不公平的，受不利影响的当事人可以请求法院或仲裁机构变更或解除合同。承包人应保存好设计变更通知、签证、会议纪要等证据，证明变更范围...

责任和损失承担主要依据合同约定和法律规定。1. 合同约定优先：标准施工合同范本（如GF-2017-0201）通常约定，发现文物、化石以及地下障碍物，属于发包人应承担的风险。承包人应及时通知监理和发包人，并采取保护措施，由此增加的费用和延误的工期由发包人承担。2. 法律规定：《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有...

承包人可采取多种法律手段推动进程：1. 书面催告：正式发函要求发包人在合理期限内组织竣工验收，明确告知逾期不组织的法律后果（如视为验收合格、风险转移等）。2. 提交竣工报告：确保已按合同约定提交完整的竣工验收报告和资料，并保留送达证据。3. 申请单方验收：部分合同范本（如FIDIC条款）或地方法规允许在发包人无正当理由拖延时，承包人可自行组织验收，但国内实践较复杂，需谨慎。4. 提起诉讼或仲裁：在...

承包人有权停工，但需符合法定或约定条件。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。 实务中，承包人行使停工权需注意以下风险：1. **合同依据**：首先审查施工合同是否明确约定了发包人逾期支付进度款时承包人的停工权。2. **履行催告程序**：在停工前，应向发包人发出书面催告函，给予合...

原则上以中标备案的“白合同”作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此规定旨在维护招投标市场的公平秩序。但若招标投标活动本身无效，或合同内容变更并非实质性变更，则可能...

原则上由承包人承担侵权责任。根据《民法典》第一千一百六十五条，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。若损害是因承包人在施工过程中的过错（如安全措施不到位、违规操作）导致，承包人作为直接侵权人应承担责任。但是，如果发包人对损害的发生有过错（如提供的设计图纸有缺陷、指令错误、未提供安全施工环境等），则根据其过错程度承担相应的责任。此外，若存在违法分包、转包，发包人知道或应当知道承包...

可以，但需根据具体情况区分抗辩与反诉。1. 抗辩（抵销）：如果工程质量问题属于承包人未履行或未完全履行合同义务，且该义务与支付工程款义务具有对价关系（如修复义务），发包人可在应付工程款范围内主张抵销。例如，局部质量瑕疵的修复费用。2. 反诉：如果工程质量问题严重，如主体结构不合格或需整体返修，造成的损失可能超过工程款本身，发包人应提起反诉，要求承包人承担修复费用、赔偿损失等。发包人需就质量问题的存...

可以，但承包人需承担较重的举证责任。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十条，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。因此，承包人需收集能证明发包人指令或同意变更的证据，如会议纪要、往来函件、邮件、微信记录、监理通...

诉讼时效一般为三年。根据《民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。在工程纠纷中，起算点较为复杂：1. 工程款请求权：通常从合同约定的付款期限届满之次日起算；若未约定或约定不明，从工程交付、提交结算文件或起诉之日等时间点起算。2. 质量索赔请求权：从知道或应当知道质量缺陷...

建设工程实行质量保修制度。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，最低保修期限为：1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定，但不...

可以，但需符合约定或法定情形。固定总价合同并非绝对不可调整。若工程量增加超出合同约定的风险范围（如设计变更、发包人指令、工程量清单漏项等非承包人原因导致），承包人有权要求调整价款。法律依据是《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及合同约定。承包人需注意合同中对变更签证的程序约定，并及时取得发包人或监理方对工程量增加的书面确认（如工程联系单、签证单），这是后续索赔的关键证据。否则可能因程序瑕疵导...

挂靠施工签订的施工合同无效。根据《建筑法》第二十六条，禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。最高人民法院相关司法解释也明确，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义签订的建设工程施工合同无效。法律责任承担上：1. 对发包人：合同无效，但工程验收合格的，可参照合同约定支付工程款。发包人明知挂靠事实的，挂靠人与被挂靠人对发包人承担...

该分包合同绝对无效。根据《建筑法》第二十九条第一款规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。《民法典》第七百九十一条第三款也明确规定，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，将主体结构分包，无论分包单位是否具备资质，也无论是否经发包...

这涉及“逾期视为认可”规则，对承包人结算有利，但适用条件严格。 1. **法律依据**：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。” 2. **适用前提（非常关键）**： - **合同必须...

承包人可依据合同约定及法律规定，向发包人主张工期顺延及相应的损失赔偿。首先，承包人应及时按照合同约定的程序（通常为发出索赔意向通知书、持续提交索赔报告）提出工期索赔，并收集证据，如图纸延误通知、指令变更记录、甲供材延迟证明、监理例会纪要等。可主张的损失包括：1. 停工、窝工损失（人工、机械台班停滞费）；2. 管理费增加；3. 材料价格上涨差价（若延误期间遇价格大幅上涨）；4. 赶工费用（如需按原竣...

主要区别在于分包的内容和对象的合法性。1. **劳务分包**：指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给具有相应资质的劳务分包企业完成。法律允许劳务分包，但禁止再分包。2. **工程转包**：指承包人将其承包的全部建设工程转给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包名义转给第三人。转包被法律明文禁止。3. **违法分包**：包括将工程分包给不具备相应资质的单位；建设工程总承包合同中未...