监理单位负有法定的安全监理职责，必须采取相应措施。依据《建设工程安全生产管理条例》第十四条，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。在监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。处理流程是：发现隐患...

这种情况通常涉及“逾期不结算视为认可”规则的适用。处理方式如下： 1. **审查合同约定**：这是最关键的一步。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。 2. **若合同有明确约定**：如果施...

不能直接主张合同无效，但在特定情况下可能成为解除合同的理由。1. 合同效力：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三条，发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续，与承包人订立的建设工程施工合同无效。但施工许可证属于施工阶段的行政许可，其缺失并不直接导致施工合同无效。合同本身可能有效。2. 合同解除：如果因发包人未办理施工许可证，导致工程被责令停工，无法继...

原则上应由发包人承担，但发包人可向勘察单位追偿。根据《民法典》第八百条，勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。勘察单位与发包人之间存在勘察合同关系，勘察报告错误属于勘察单位违约。因此，因此导致的基础设计变更、工程量增加、费用超支和工期延误，属于发包人应承担的风险。发包人在向承包...

承包人应对措施：1. 按合同约定和《建设工程施工合同（示范文本）》程序，在工程具备验收条件时提交完整的竣工验收报告和资料。2. 若发包人收到报告后无故拖延（如超过合同约定的验收期限），承包人可发函催告。3. 若催告后仍不组织验收，可视为发包人恶意阻止验收条件成就，依据《民法典》第一百五十九条，视为条件已成就。竣工日期的确定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）...

不能无限制拖欠。“背靠背”条款的效力在司法实践中通常被认可，但对其适用有严格限制。总包方不能消极等待业主付款，而应积极行使对业主的债权。如果因总包方原因（如工程质量问题、未及时提交结算资料）导致业主拒付或迟延付款，则不能以此对抗分包方。此外，如果业主付款条件已成就但总包方怠于向业主主张权利，或者约定的付款条件过于模糊、期限过长可能被认定为显失公平，法院可能不支持总包方以此抗辩。分包方应关注业主付款...

通常不能，但出现情势变更情形时可能获得调整。固定总价合同意味着价格风险主要由承包人承担。根据《民法典》及相关司法政策，如果材料价格波动属于正常的商业风险，承包人无权要求调价。然而，如果价格暴涨超出了当事人在订立合同时的合理预见范围，且不属于商业风险，继续履行合同对一方当事人明显不公平（构成“情势变更”），当事人可以请求法院或仲裁机构变更或解除合同。承包人需提供证据证明价格波动异常巨大、不可预见且非...

不成立，但地基基础工程和主体结构质量问题除外。依据《民法典》第七百九十九条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持。但承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在防止发包人通过擅自使用规避验收义务。承包人需注意，此...

垫资施工本身不违反法律、行政法规的强制性规定，从司法实践看，其合同条款有效。但国家政策不鼓励。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条：“当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人...

法院一般不予支持，但地基基础工程和主体结构质量除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在平衡双方利益，防止发包人通过擅自使用规避验收义务。发包人应严格履行验收...

该约定无效。工程质量保修期属于强制性规定，当事人约定的保修期不得低于法定的最低期限。根据《建设工程质量管理条例》第四十条，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，...

该分包合同绝对无效。根据《建筑法》第二十九条第一款规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。《民法典》第七百九十一条第三款也明确规定，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。因此，将主体结构分包，无论分包单位是否具备资质，也无论是否经发包...

若合同有明确约定，则可能产生“逾期视为认可”的法律后果。根据《建设工程司法解释（一）》第二十一条，当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，人民法院应予支持。若合同无此约定，则不能直接视为认可。因此，承包人在签订合同时，应争取加入此类条款，并明确答复期限（如28天）。提交结算文件时，务必使用可留存证据...

应当以招标文件、投标文件、中标通知书为准。根据《招标投标法》第四十六条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十二条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同实质性内容主要包括工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等。如果签订的书面合同与中标合...

发包人拖延验收，承包人可采取以下步骤维护权益： 1. **履行催告程序**：承包人应正式向发包人发出书面催告函，要求其在合理期限内组织竣工验收。函件中应明确工程已具备验收条件、已提交完整竣工资料，并设定一个合理的验收期限（可参考合同约定或行业惯例）。保留好送达证据。 2. **视为验收合格**：根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第九条：“当事人对建设工...

承包人有权向发包人主张停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。法律依据主要是《民法典》第八百零四条。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。承包人应注意：1. 及时向发包人发出书面通知，明确停缓建原因及损失；2. 做好现场签证，详细记录停工天数、人员设备数...

不成立，但地基基础和主体结构质量除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。发包人擅自使用，法律上视为其对工程质量（除地基基础和主体结构外）的认可，丧失了以一般质量问...

可以，但需履行法定程序并注意风险。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。实务中，承包人首先应依据合同约定发出书面催告，给予合理付款宽限期。若发包人逾期仍不支付，承包人可发出停工通知，并做好现场记录、监理签证等证据保全。停工后，损失计算需有依据（如人员设备闲置费用）。但需注意，若合同约...

不等于，两者法律意义不同。**工程竣工验收合格**：是指建设单位组织设计、施工、监理等单位，对工程是否符合设计要求、施工质量是否合格进行的实体检查和评定。验收合格后，各方签署《工程竣工验收报告》。根据《民法典》第七百九十九条，建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用。验收合格是承包人履行合同义务的核心标志，是工程款支付和风险转移的关键节点。**工程竣工验收备案**：是建设单位在工程竣工验收合格后，根...

风险承担取决于合同约定。EPC合同通常被视为“交钥匙”工程，承包人承担大部分风险。根据《标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）通用合同条款，业主应对其提供的基准资料（如水文、地质、气象）的真实性、准确性负责。但实践中，EPC合同常约定承包人需自行核实并解释所有资料，业主不对其准确性负责，风险转移给承包人。因此，关键看合同条款。若无明确约定或约定不明，可依据《民法典》关于提供技术资料的规定，倾...