是的，总承包人应对其分包工程的质量与分包单位向发包人承担连带责任。法律依据是《建筑法》第二十九条和第五十五条。在EPC（设计-采购-施工）模式下，总承包人是与发包人签订合同的唯一责任主体，对工程的总体质量、安全、工期、造价等向发包人负总责。当总承包人将部分工程依法分包后，其与分包单位就分包工程对发包人承担连带责任。这意味着，如果分包工程出现质量问题，发包人有权直接要求总承包人或分包单位任何一方或双...

通常由发包人承担。根据《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。发现地下文物属于不可预见的、非因承包人原因导致的情况，属于发包人应承担的风险范围。承包人应及时书面通知发包人和监理，并保护好现场。由此产生的工期应予以顺延，费用损失（如停工人工费、机械租赁费...

总承包单位进行违法分包，将面临严重的行政、民事乃至刑事法律责任。 1. **行政责任**：根据《建设工程质量管理条例》第六十二条，承包单位将承包的工程违法分包的，责令改正，没收违法所得，并处工程合同价款**0.5%以上1%以下**的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 2. **民事责任**： - **连带赔偿责任**：根据《建筑法》第六十七条和《民法典》第七百九...

质量保修期由法律规定和合同约定。法定最低保修期限依据《建设工程质量管理条例》第四十条：1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；3.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。合同约定可长于但不得短于法定期限。保修期内出现质量问题，...

损失应由发包人承担。根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。图纸作为重要的技术资料，其错误属于发包人提供的技术资料不符合要求。因此，由此导致的返工、停工、窝工、材料浪费等损失，承包人均有权向发包人索赔。承包人应注意：1. 发现图纸错误后，应立即书面通知发包人和监理单位；2. 保留因...

承包人可依据合同约定及法律规定，向发包人主张工期顺延及相应的损失赔偿。首先，承包人应及时按照合同约定的程序（通常为发出索赔意向通知书、持续提交索赔报告）提出工期索赔，并收集证据，如图纸延误通知、指令变更记录、甲供材延迟证明、监理例会纪要等。可主张的损失包括：1. 停工、窝工损失（人工、机械台班停滞费）；2. 管理费增加；3. 材料价格上涨差价（若延误期间遇价格大幅上涨）；4. 赶工费用（如需按原竣...

区分关键在于分包内容。**劳务分包**是指施工总承包或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成，分包内容是“劳务”而非“工程本身”。合法要件包括：1. 分包对象是具备相应资质的劳务分包企业；2. 分包范围是劳务作业，如木工、砌筑、抹灰等，主要建筑材料由总包或专业承包企业提供；3. 需经发包人（建设单位）同意（施工总承包时）。**工程转包**是承包人将其承包的全部工程转给他人，或肢...

不合法，属于违法分包。根据《建筑法》第二十九条、《建设工程质量管理条例》第七十八条，建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 **法律禁止性规定**：1. **主体结构不得分包**：这是法律的强制性规定，无论发包人（建设单位）是否同意，总承包单...

原则上需要承担责任。EPC（设计-采购-施工）模式的核心特征之一是总承包人承担大部分项目风险，包括设计风险。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程所负的质量责任。设计是EPC合同的重要组成部分，设计错误属于总承包人履约范围的问题。因此，因设计错误导...

该条款原则上有效，但仅限于约定承包人在履行合同过程中自身产生的税费（如企业所得税、员工个税、印花税等）由其承担。对于法律明确规定由发包人（建设单位）作为法定纳税义务人或扣缴义务人的税费，该约定不能对抗税务机关。例如：1. 增值税：虽然实际税负可能通过价格转嫁，但法定的纳税义务人/扣缴义务人规定必须遵守。2. 在工程所在地预缴的增值税、企业所得税等，通常由承包人自行办理。3. 最重要的例外是“建筑业...

“背靠背”付款条款在司法实践中一般认定为有效，但其适用受到严格限制。该条款属于附条件的付款约定，符合《民法典》第一百五十八条关于民事法律行为可以附条件的规定。然而，总包方不能无限制地以此拖延付款。法院会审查：1. 总包方是否积极向发包人主张权利（如诉讼、仲裁），若怠于行使，视为条件不成就的恶意阻止，条件视为已成就。2. 发包人支付是否已超过合理期限。若总包方长期（如超过合同约定或通常合理期限）未收...

绝对不可以。根据《保障农民工工资支付条例》第二十六、三十三条规定：1. 施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。2. 专用账户资金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。3. 建设单位应按约定将人工费用及时足额拨付至专用账户。该资金具有专属性，是保障农民工劳动报酬权益的“高压线”。总包单位若挪用该资金支付材料款等，将...

原则上不予支持，但涉及地基基础工程和主体结构质量的除外。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。此规定旨在平衡双方利益，防止发包人通过擅自使用规避验收义务。建议发包人务必先...

此情况属于发包人应承担的风险。根据《民法典》第八百零三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。虽然地下文物或障碍物非发包人直接提供，但提供符合施工条件的场地是发包人的核心义务之一。此外，根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款7.6款，发现文物、化石以及地下障碍物时，承包人...

认定“低于成本价”是复杂的技术判断，通常需结合行业定额、企业个别成本、市场行情等综合判定。根据《招标投标法》第三十三条及《招标投标法实施条例》第五十一条，投标人不得以低于成本的报价竞标。实践中，评标委员会若怀疑某投标报价可能低于其个别成本，可以要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。如果投标人不能合理说明或不能提供相关证明，评标委员会可以认定其投标低于成本价，作废标处理。成本价通常指投标人为完...

行使方式包括协议折价或申请法院拍卖。具体程序建议：1. **确认权利存在**：确保自身是合法承包人，工程款已届清偿期，且在18个月行使期限内。2. **催告**：先行书面催告发包人在合理期限内支付工程款。3. **行使方式选择**：a. **协议折价**：与发包人协商将工程折价抵偿工程款，但需注意该工程上是否已设立其他抵押权。b. **申请法院拍卖**：这是主要方式，承包人可在诉讼或仲裁中一并提出...

工程质量保证金条款通常随主合同无效而无效。根据《民法典》第一百五十五条，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。施工合同无效，其中的质量保证金条款作为合同的一部分，原则上也归于无效。但是，如果工程经竣工验收合格，承包人有权请求参照合同约定折价补偿，此“折价补偿”的计算方式可能实际参照了包含质保金扣除方式的结算条款。此外，承包人的法定保修义务并不因合同无效而免除。发包人不能依据无效合同的条...

原则上以“白合同”（备案的中标合同）作为结算依据。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二条，招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。此即“黑白合同”规则，旨在维护招标投标的严肃性和公平竞争。但前提是中标合同合法有效。如果中标...

可以，但需符合法定或约定程序。根据《民法典》第八百零五条及建设工程施工合同示范文本通用条款，发包人变更设计的，应就工程变更导致的工期和价款调整与承包人协商。若变更确已发生并导致工程量增加，承包人有权要求调整合同价款。承包人关键要证明：1. 设计变更指令由发包人或监理发出；2. 实际完成了新增工程量；3. 新增工程价款有计算依据（可参照合同单价或市场价）。建议承包人严格执行签证程序，及时书面提出价款...

该合同无效。根据《民法典》第七百九十一条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第一条，承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的，建设工程施工合同应认定无效。建筑活动关乎公共安全，国家实行严格的资质许可制度。合同无效后，处理方式依据前述解释：1. 工程竣工验收合格，可参照合同折价补偿。2. 工程不合格且无法修复，承包人无权请求支付工程款。3. 发包人对资质问题...