可以，此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。暴雨、台风若达到当地气象部门认定的异常级别，通常可认定为不可抗力。根据《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款17.3条，因不可抗力导致的工期延误，承包人有权要求工期顺延，且自身的人员伤亡和财产损失由...

建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年，这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。 起算时间点（诉讼时效的起算日）是关键，通常从“权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日”起计算。在工程纠纷中，具体情形如下： 1. **工程款请求权**：对于有明确付款日期的，从约定的付款期限届满之次日起算。对于未约定或约定不明的，根据《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定...

可以要求工期顺延，但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**：异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法典》第一百八十条及《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款7.7款，因此造成的工期延误，承包人可申请顺延工期，但需及时通知并提供证明。2. **费用索赔**：原则上是“工期顺延，费用自理”。即承包人通常只能索赔工期，不能索赔因此产生的停工费...

需视具体情况和合同约定而定。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。特大暴雨若达到不可抗力的程度（如气象部门认定的极端灾害性天气），且直接导致无法施工，承包人可以主张工期顺延，部分或全部免除延误责任。关键点：1. 天气是否构成“不可抗力”；2. 是否确实导致工期延误及延误天数；3. 承...

可以，但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”，在发生合同约定或法律规定的情形时，价款可以调整。 1. **工程量变更**：根据《民法典》第五百三十三条关于情势变更的规定及工程实践，如果工程量的增加超出了签订合同时可以预见的合理范围，且非因承包人原因造成（如设计变更、发包人要求变更），承包人有权要求对新增部分的工程量另行计价。 2. **材料价格异常波动**：如果材料价格...

可以主张工期顺延，但通常不能完全免责费用损失。根据《民法典》第八百零三条，发包人原因导致延误可索赔费用和工期；而非因双方原因的不可抗力或异常气候，一般只能顺延工期。合同范本（如GF-2017-0201）通常将“异常恶劣的气候条件”列为承包人可索赔工期的情形。承包人需证明：1. 该气候条件是“异常恶劣”的，超出当地历史同期水平或可预见范围；2. 该气候与工期延误存在因果关系。承包人应及时提交书面报告...

应承担缔约过失责任。根据《招标投标法》第四十五条，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《民法典》第四百九十五条规定了预约合同及违约责任。通常认为，中标通知书发出意味着本约合同（建设工程施工合同）成立。招标人拒签，中标人有权要求其赔偿损失，包括为准备履行合同所支出的合理费用、丧失与其他方订立合同的机会损失（可...

发包人应承担缔约过失责任或违约责任。根据《招标投标法》第四十五条、第四十六条及第六十条，中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。通常，招标文件会规定投标保证金不予退还，并可能要求赔偿超过投标保证金数额的损失。损失包括中标人为准备履约所支出的合理费用、预期利润损失等。中标人有权要求发包人继续签订合同，或要求其赔偿...

原则上不予支持，但涉及地基基础工程和主体结构质量安全的除外。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十四条，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。该规定旨在促使发包人履行验收义务，并承担擅自使用的风险。实务中，“擅自使...

通常视为不可抗力或情势变更，风险由发包人和承包人合理分担。根据《民法典》第一百八十条、第五百三十三条及第八百零三条：1. 工期延误：因政府环保政策（如大气污染治理停工令）导致无法施工，承包人可以顺延工期，不承担工期违约责任。2. 损失承担：停工期间承包人留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用、工程照管费用等，一般由发包人承担。承包人的施工机械停滞、周转材料租赁费等损失，合同有约定的从约定；无约...

承包人应立即停工，保护现场，并报告发包人和文物行政部门。依据《文物保护法》第三十二条，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门。由此增加的费用和延误的工期，责任承担需根据合同约定及原因确定：1. 若地下文物是发包人提供的地勘资料中未显示的、不可预见的，通常视为发包人风险。根据《民法典》第八百零三条，发包人未提供符合条件的场地，承包人可以顺延工...

在一定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。根据《民法典》第七百八十三条，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。在工程款支付期限届满后，发包人未付款，承包人有权拒绝交付工程（行使留置权），...

设计单位应根据过错程度承担相应的赔偿责任，包括修理、返工、赔偿损失等。主要依据为《建筑法》第七十三条，建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。责任性质为侵权责任或违约责任（看合同相对方）。发包人可依据设计合同追究其违约责任，...

在特定条件下可以行使留置权或同时履行抗辩权。1. **同时履行抗辩权**（《民法典》第五百二十五条）：若合同约定支付工程款与交付工程同时履行，发包人未付款，承包人可以拒绝交付。2. **留置权**：对于动产性质的工程（如已安装但未固定的设备），承包人可能行使留置权。但对于不动产，我国法律未明确规定建设工程的留置权。实践中，承包人更常通过主张工程价款优先受偿权来保障债权，而非直接拒绝交付。拒绝交付可...

原则上承担全部责任。EPC（设计-采购-施工）总承包模式的核心特征是由总承包人承担绝大部分的项目风险，包括设计风险。根据《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》第十五条，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工程的质量负责，分包不免除工程总承包单位的合同责任。因此，即使设计工作由总承包人分包给设计单位，因设计错误（如设计不符合标准、存在缺陷）造成的工程质量问题、...

法律不禁止垫资施工，但对其利息有规制。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十五条，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持...

财产保全是确保判决得以执行的重要措施。在建设工程纠纷中，以下情况可申请：1. **诉前财产保全**：因情况紧急，不立即申请保全将会使承包人（申请人）的工程款债权等合法权益受到难以弥补的损害。例如，发现发包人正在恶意转移资产、准备注销公司。2. **诉中财产保全**：在诉讼过程中，为防止对方当事人转移、隐匿、变卖财产，导致将来判决无法执行。 **操作流程**：1. **提交申请**：向有管辖权的人...

该条款效力在司法实践中存在争议，但倾向于在合理限度内认可其效力，同时对其适用进行严格限制。法院通常会审查：1. 条款是否为双方真实意思表示；2. 总包方是否积极向业主主张权利（如已诉讼或仲裁），是否存在怠于行使权利的情形；3. 业主未付款是否属于总包方自身原因导致。若总包方无法证明其已积极向业主追索且非因其自身原因导致业主未付，法院可能不支持其拒付主张，以保护分包方合法权益。建议在合同中明确业主付...

责任划分遵循“谁负责生产安全，谁承担主体责任”的原则，并根据过错确定。1. 承包人的责任：作为施工现场的直接作业和管理者，负有安全生产的主要责任。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》，承包人应建立健全安全制度、提供安全条件、进行安全教育、设置安全设施。发生安全事故，承包人首先面临行政责任（罚款、停业整顿等）和可能的刑事责任。对受伤人员承担民事赔偿责任。2. 发包人的责任：根据《建设工程...

损失原则上应由建设单位（发包人）承担，但建设单位可向设计单位追偿。承包人应向发包人索赔。 **责任分析**：根据合同相对性原则，承包人与发包人之间存在施工合同关系，与设计单位之间通常没有直接合同关系。设计单位由发包人委托，对其交付的设计文件的质量负责（《建筑法》第五十六条）。因设计错误导致返工，属于发包人未能提供合格施工条件的违约行为，承包人可依据《民法典》第八百零三条向发包人索赔停工、窝工、倒...