问题
签订购销合同后，原材料价格暴涨，供货方能否以“情势变更”为由要求涨价或解除合同？
合同纠纷推荐
答案
可能构成情势变更，但适用条件严格。根据《民法典》第五百三十三条，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。原材料价格暴涨是否属于“无法预见的商业风险”是争议焦点。通常，短期内市场价格正常波动属于商业风险；但如因战争、重大政策调整等导致价格极端异常上涨，可能被认定为情势变更。供货方不能单方涨价或解约，必须先与您协商，协商不成应诉请法院裁决。法院可能根据公平原则判决调整价格或解除合同。
相关问题
没有书面合同，只有微信聊天记录和转账记录，能证明合同关系成立吗？
可以。根据《民法典》第四百六十九条，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。微信聊天记录、电子邮件、转账记录等电子数据，只要能够清晰反映双方就合...房屋租赁合同中，承租人未经同意转租，出租人有什么权利？
出租人享有解除权。根据《民法典》第七百一十六条，承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。出租人知道或者应当...微信聊天记录可以作为合同纠纷的证据吗？如何有效保存？
可以。根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》，电子数据（包括即时通信信息）属于法定证据种类。微信聊天记录如果能够完整、清晰地反映合同订立、履行、违约等事...我是供货方，合同约定买方收到发票后付款。我已开票并寄出，但买方声称未收到发票拒绝付款，合理吗？
这取决于合同约定和发票送达风险的承担方。如果合同仅约定“收到发票后付款”，未明确送达方式与风险，则您作为开票方，负有使发票到达买方的义务。根据《民法典》第五百一...合同约定“本合同最终解释权归甲方所有”，这样的条款有法律效力吗？
该条款属于无效的格式条款。根据《民法典》第四百九十六条、第四百九十七条，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定权利义务。提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责...相似问答
固定总价合同履行中，因工程量增加或材料价格大幅上涨，承包人能否要求调整合同价款？
可以，但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”，在发生合同约定或法律规定的情形时，价款可以调整。
1. **工程量变更**：根据《民法...因环保政策导致工地被要求停工，由此产生的工期延误和损失由谁承担？
通常视为不可抗力或情势变更，风险由发包人和承包人合理分担。根据《民法典》第一百八十条、第五百三十三条及第八百零三条：1. 工期延误：因政府环保政策（如大气污染治...房屋买卖合同签订后，因政府出台新的限购政策，导致买方失去购房资格，合同无法继续履行，责任由谁承担？
此情形通常属于因不可归责于双方当事人的原因导致合同无法履行，可能构成“情势变更”或“不可抗力”，具体需分析政策内容及合同约定。司法实践中，法院一般倾向于认定此类...免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成，其生成内容的准确性和完整性无法保证，不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考，不作为法律依据，具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题，建议咨询专业执业律师。