问题
承包人提交的竣工结算文件,发包人收到后逾期不答复,是否产生法律后果?
工程建筑推荐
答案
若合同有明确约定,则可能产生“逾期视为认可”的法律后果。根据《建设工程司法解释(一)》第二十一条,当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,人民法院应予支持。若合同无此约定,则不能直接视为认可。因此,承包人在签订合同时,应争取加入此类条款,并明确答复期限(如28天)。提交结算文件时,务必使用可留存证据的方式(如快递、签收单、公证送达),以证明发包人收到文件及收到日期。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误,承包人是否可以免责?
可以,此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条,因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指...建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久?从何时开始起算?
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年,这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点(诉讼时效的起算日)是关键,通常从“权利人知道或者应当知...因异常恶劣的气候条件导致工期延误,承包人是否可以要求工期顺延?费用能否索赔?
可以要求工期顺延,但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**:异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...承包人施工过程中发现地下文物,应如何处理?相关费用和工期如何承担?
承包人应立即停工,保护现场,并报告发包人和文物行政部门。依据《文物保护法》第三十二条,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立...因设计单位提供的图纸存在错误导致施工返工,产生的损失应由谁承担?承包人如何索赔?
损失原则上应由建设单位(发包人)承担,但建设单位可向设计单位追偿。承包人应向发包人索赔。
**责任分析**:根据合同相对性原则,承包人与发包人之间存在施工合同...相似问答
承包人提交的竣工结算文件,发包人逾期未答复,是否视为认可该结算文件?
需视合同约定而定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十一条,当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予...承包人提交的竣工结算文件,发包人逾期未答复,是否产生“视为认可”的法律效果?
产生“视为认可”效果的前提是合同中有明确约定。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十一条,当事人约定,发包人收到竣工...发包人拖延结算审计,导致工程款支付久拖不决,承包人如何应对?
承包人可采取以下法律措施:1. 依据合同约定,若超过约定的结算审核期限未答复,可视为认可承包人报送的结算价。2. 若合同无相关约定,可向发包人发出催告函,设定合...免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成,其生成内容的准确性和完整性无法保证,不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考,不作为法律依据,具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题,建议咨询专业执业律师。