问题
建设工程施工合同纠纷，哪些情况下可以申请工程造价鉴定？
工程建筑推荐
答案
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第三十二条，当事人对工程造价、质量、修复费用等专门性问题有争议，人民法院认为需要鉴定的，应当向负有举证责任的当事人释明。常见可申请鉴定的情形包括：1. 合同约定为固定总价，但工程范围发生重大变更或出现大量漏项；2. 合同约定按实结算，但双方对工程量或单价无法达成一致；3. 合同无效，需对已完工程进行折价补偿；4. 工程未完工，需要对已完工程部分进行结算；5. 当事人就结算文件是否达成“视为认可”存在争议，且无法确定价款；6. 发包人主张工程质量不合格需要修复，对修复费用有争议。申请鉴定方需预交鉴定费用，并对鉴定范围、依据（如计价标准）提出明确意见。
相关问题
因暴雨、台风等恶劣天气导致工期延误，承包人是否可以免责？
可以，此类天气通常构成不可抗力或恶劣气候条件。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指...建设工程施工合同纠纷的诉讼时效是多久？从何时开始起算？
建设工程施工合同纠纷的诉讼时效期间为三年，这是《民法典》第一百八十八条规定的普通诉讼时效。
起算时间点（诉讼时效的起算日）是关键，通常从“权利人知道或者应当知...因异常恶劣的气候条件导致工期延误，承包人是否可以要求工期顺延？费用能否索赔？
可以要求工期顺延，但费用索赔需视合同约定和具体情况而定。1. **工期顺延**：异常恶劣的气候条件通常属于不可抗力或合同约定的承包人可免责的延误事件。根据《民法...施工过程中，因恶劣天气（如特大暴雨）导致工期延误，承包人能否免责？
需视具体情况和合同约定而定。根据《民法典》第一百八十条，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免...固定总价合同履行中，因工程量增加或材料价格大幅上涨，承包人能否要求调整合同价款？
可以，但需满足特定条件或合同有相关约定。固定总价合同并非绝对“一口价”，在发生合同约定或法律规定的情形时，价款可以调整。
1. **工程量变更**：根据《民法...相似问答
申请政府信息公开，行政机关以“信息不存在”为由拒绝，我该如何应对？
您可以要求行政机关说明理由并进行核查，若对其答复不服可申请复议或提起诉讼。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第三十六条第（四）项，对政府信息公开申请，行政机...通过微信转账借钱，没有借条，聊天记录也删了，还能起诉吗？
起诉是您的权利，但胜诉取决于证据。如果聊天记录已删除且无法恢复，证据将非常薄弱。您可以尝试：1. **证据补救**：通过微信账单找到转账记录（显示对方昵称和部分...口头达成的合作协议有效吗？发生纠纷怎么办？
口头协议在符合法定要件时是有效的，但证明困难。根据《民法典》第四百六十九条，当事人订立合同，可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。法律、行政法规规定或者当事人...免责声明
服务生成的所有内容均由人工智能模型生成，其生成内容的准确性和完整性无法保证，不能代表我们的态度和观点。本系统提供的计算结果、问答内容、案例参考等仅供参考，不作为法律依据，具体以司法机关/行政部门核定为准。如需解决具体法律问题，建议咨询专业执业律师。